HomeMy WebLinkAboutMINUTES - 06271995 - C84 jjTO: BOARD OF SUPERVISORS `�E'-•5 '..... � Contra
Costa osta'<
Phil Batchelor, County Administrator x' z Cunt
=•,.,,I.
DATE: June 27, 1995 s>a CAW"
SUBJECT: Monthly Progress -Report on the Merrithew Hospital
Replacement Project
SPECIFIC REQUEST(S)OR RECOMMENDATION(S)&BACKGROUND AND JUSTIFICATION
RECOMMENDATION
Acknowledge receipt of the monthly progress report (No. 33 dated
June, 1995) prepared by O'Brien-Krietzberg & Associates,
Construction Managers on the status of the Merrithew Memorial
Hospital Replacement Project.
BACKGROUND
The contract for construction management with O'Brien-Krietzberg &
Associates for the Merrithew Memorial Hospital Replacement Project
requires a monthly status report to be filed with the Project
Director in the Office of the County Administrator. Copies of the
monthly report are provided to the Clerk of the Board and the Board
of Supervisors for information purposes .
CONTINUED ON ATTACHMENT: YES SIGNATURE:
RECOMMENDATION OF COUNTY ADMINISTRATOR RECOMMENDATION OF BOARD COMMITTEE
APPROVE OTHER
SIGNATURE (S):
ACTION OF BOARD ON APPROVED AS RECOMMENDED OTHER
VOTE OF SUPERVISORS
I HEREBY CERTIFY THAT THIS IS A TRUE
UNANIMOUS(ABSENT ) AND CORRECT COPY OF AN ACTION TAKEN
AYES: NOES: AND ENTERED ON THE MINUTES OF THE BOARD
ABSENT: ABSTAIN: OF SUPERVISORS ON THE
DATE SHHOWN.q Q
ATTESTED A"` 97, ' ( /-5
Contact: DeRoyce Bell, CAO (646-4093) PHIL BATCHELOR,CLERK OF THE BOARD OF
CC: F. Pugl l s i, HSD (via CAO) SUPERVISORS AND COUNTY ADMINISTRATOR
J. Campbell, OKA (via CAO)
BY DEPUTY
Y
IeR
CONTRA COSTA COUNTY
! Merrithew Memorial Hospital Replacement
Progress Report 33
! June 1995
IsA
cad
`^tiTy •c• .^ 'v
i
t:
I
y
O'Brien-Kreitzberg
!
1 O'Brien-Kreitzberg
June 15, 1995
DeRoyce Bell
Deputy County Administrator
Contra Costa County
651 Pine Street, 11th Floor
Martinez, CA 94553
SUBJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL REPLACEMENT, 2500 ALHAMBRA
AVENUE, MARTINEZ, CA; Progress Report No. 33
■ Enclosed for your use and distribution is the Monthly Progress
Report for the Contra Costa County Merrithew Memorial Hospital
dated June 15, 1995 . The report contains information based upon
data through May 1995 .
Sincerely yours,
0J &-
Jo n Campbell
Project Manager
June 15, 1995
Jc
1 Enclosures
File: A2 . 1 . 1
A7 .2
1
1
1 DISTRIBUTION LIST
CONTRA COSTA COUNTY
BOARD OF SUPERVISORS Jim Rogers
Jeff Smith
Gayle Bishop
Mark DeSaulnier
Tom Torlakson
COUNTY ADMINISTRATION Phil Batchelor
DeRoyce Bell
MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL Mark Finucane
Frank Puglisi
Pat Godley
Kathy Jung
GENERAL SERVICES DEPARTMENT Barton Gilbert
Robert Hill
ARCHITECT
Kaplan/McLaughlin/Diaz Jim Diaz
Phillip Bahr
CONSTRUCTION MANAGER
O 'Brien-Kreitzberg & Associates File A7 .2
John Campbell
Rob Robinson
Gerry MacClelland
Laura McCarty
TABLE OF CONTENTS
SECTION
I. EXECUTIVE SUMMARY
II. PROJECT DESCRIPTION
III . PROJECT INFORMATION AND STATUS
A. SCHEDULE
1 . Narrative
B. COST
1. Narrative
2 . Project Budget
C. ISSUES
D. CONSTRUCTION PROJECTS
1. Asbestos Abatement
2 . Bid Package No. 2
a. Narrative
b. Approved Change Order Log
c. Claim Log
d. Request For Information Log
e. Submittal Control Log
3. Bid Package No. 3
a. Narrative
b. Request For Information Log
c. Submittal Control Log
d. Preliminary Schedule
EXECUTIVE SUMMARY
1 project scope: certificates were reviewed for compliance
The new building is to be located at the by the appropriate County departments. The
site of the hospital. This five story, contract date was established as February 22,
2 10,000 sq. ft. new building will house the 1995, the Project Labor Agreement was
following: Inpatient Nursing for Medical, executed on February 16, 1995, the Notice to
Surgical, Geriatrics, Obstetrics, Labor/ Proceed (NTP) date was April 3, 1995, the
Delivery, New Born Nursery, Intensive Care; general contractor and construction manager
Emergency; Crisis; Medical Imaging; as well have mobilized on-site at this time and, on-
as necessary administration and support site work is projected to start on July 3,
functions. 1995.
Issues/Actions: Bid Package No. 2 was authorized for award by
Bid Package 3 was submitted to OSHPD on May the County on October 5, 1993.
10, 1993. Back check comments were
submitted to OSHPD by KMD on July 7, 1994. Hidden Conditions:
KMD anticipated completing the document A concrete septic tank, concrete found-
revisions within two weeks and concluding ation and concrete stem walls, steam and
the OSHPD review by the end of August. This condensate lines insulated with asbestos, two
process was placed on hold pending underground storage tanks and, a well on B
resolution of the preliminary injunction Street have been discovered.
' granted by the Federal Court. The Court
dissolved the injunction on November 29, Equipment Planning/Budget:
1994 and KMD secured OSHPD approval on A budget deficit for equipment exists; the
December 5, 1994. OSHPD approval took 574 budgeted amount is $8,882, 675, the
I calendar days. KMD has prepared Addendum anticipated cost prior to the application of
No. 's 1 to 3 and submitted them to OSHPD, existing inventory savings is $15,446,878;
OSHPD has approved 2 and 3 to date, and 1 the savings suggested by the Equipment
has been responded to and 1.1 has been Consultant as a result of the inventory is
issued. I.B. 's issued to date are 56. $2,213,573, the remaining deficit is
$6,426,019.
Bid Package III Contractor Prequalification
was approved by the Board on May 17, 1994 schedule:
and the County Administrator's office The Project Master Schedule is being impacted
advertised for General Contractors to by the delays incurred during the rebidding
submit Statements of Prequalification. On of Bid Package No. 1; excessive rain days;
July 12th, the Board authorized the office hidden conditions discovered during Bid
of the County Administrator to solicit bids Package No. 2; a Temporary Injunction,
with a scheduled return date of August granted by the Federal Court, caused a stop
12th. A Temporary Injunction granted by work order to be issued thereby halting the
the Federal Court suspended the bidding construction of Bid Package No. 2. A
process of Bid Package No. 3. The bidding stipulation was ordered by the court on
process was resumed based upon 1) August 26 allowing for a revised scope of
authorization of agenda item No. 2.2 dated work known as "Site Safety and Winterization
12/13/94 and, 2) the authorization and Issues", the construction manager issued an
ratification of the previous action (2.2 on NTP on August 30, 1994. This delayed the
12/13/94) by the Board noted as consent construction of Bid Package No. 2 by twenty
item 1.84 on the 12/20/94 Board calendar. seven (27) days. Safety and Winterization
Seven firms indicated their desire to work was completed on November 30, 1994. On
submit bids. The Clerk of the Board November 29, 1994 the Federal Court dissolved
placed the advertisements for bids and the injunction and work resumed beginning
contract documents were printed and December 8, 1994. The injunction also
distributed in accordance with public suspended the bidding process of Bid Package
contract law. Bids were submitted on No. 3, in accordance with the master schedule
January 31, 1995. The submitted bids were BP 3 construction was to have started July
approximately $6 million below the 1994, the attached schedule notes the NTP
engineers estimate. The savings has been date of April 3, 1995 and on-site work to
distributed to the contingency portions of begin July 17, 1995, to date this represents
1 the project budget. an overall delay of eight (8) months.
4
The Board authorized the County Cost:
Administrator's office to award a contract The total project budget remains at
to the low apparent monetary bidder. An $81,841,000 as approved by the County.
award letter was sent to the low bidder
requesting signed contracts, bonds and,
insurance. The ionds
and insurance
I
I
EXECUTIVE SUMMARY
1
Schedule Duration Plan Plan Cost
Summary Start Complete Summary:
—
Schematics 384 02-12-91A 03-02-92A 2.0 Consultant Services $10,311,800
3.0 County Staff 644,000
Design Dev. 225 03-02-92A 10-13-92A 4.0
Permits,Printing&Misc. 1,936,802
' 5.0 Construction 47,566,248
Construction 6.0
Doc. Furnishings & Equip 8,892,675
a. Phase I 56 10-13-92A 12-08-92A
b. Phase II 70 10-13-92A 12-22-92A 7.0 Communications 987,305
c. Phase III 206 10-13-92A 05-07-93A
8.0 Contingencies 11,502,170
TOTAL $81,841,000
OSBPD Review
a. Phase I 128 01-18-93A 07-05-93A
b. Phase II 191 01-18-93A 07-28-93A
c. Phase III 574 05-10-93A 12-05-94A
Construction
a. Phase I 90 10-04-93A 04-28-94A
b. Phase II 370 01-10-94A 07-14-95
c. Phase III 850 04-03-95A 07-30-97
i
1
■ II PROJECT DESCRIPTION
■ The new Hospital is a five story building with a mechanical
penthouse. The building is set into the hillside, with the public
entrances at the first and third levels. The total area of the
building i's -approximately 210, 000 square feet of building and four
acres of site work and landscaping. There are 144 beds in the
fcurrent design. The functional areas to be included int he new
building are:
1 First Floor Main entrance Lobby, Medical Records,
Pharmacy, Admitting, Gift Shop and Volunteers
Material Management, Communications and
ISecurity and the Central Energy Plant.
Second Floor Surgery, Central Supply, Inpatient and
Outpatient Recovery, Central Energy Plant.
Third Floor Emergency, Imaging (Radiology) , Crisis Unit,
Intensive Care Unit (8 beds) and Step-down
Unit (10 beds) .
Fourth Floor Geriatric Nursing Unit (8 beds) , Medical
Nursing Unit (30 beds) , Surgical Nursing Unit
(30 beds) , and Family Care Nursing Unit (30
beds) .
' Fifth Floor Labor/Delivery, Nursery, Intensive Care
Neonatal Nursery (6 bassinets) , and Post
Partum Nursing Unit (22 beds) .
D
L -1
( J PHASE TWO SITE PLAN
MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL
' wur„wu
Cover rendering and site
plan are Copyright bye,
Kaplan/McLaughlin/Diaz NORTH
III PROJECT INFORMATION AND STATUS
A. SCHEDULE
1. Progress
CONSTRUCTION DOCUMENTS AND CONSTRUCTION
The construction documents have been prepared as three separate and
distinct bid packages . The bid packages consist of, the following
elements .
DOCUMENTS
Phase I : Minor alterations to Ward E at the Psychiatric Crisis
Unit, Ward G; for the temporary relocation of Geriatrics, Ward J;
demolish the existing covered recreation area and construct a new
space on the opposite side of the building, also construct required
fire protection features due to adjacency of new building and,
construct a new garden.
Phase II : Demolish the existing paint shop building, widen road #
four, demolish buildings H and L, remove all civil features such as
streets, retaining walls, foundations, and utility services which
have not been relocated as an additional part of the scope of this
phase. Install new primary utility services, and perform
excavation to the extent possible without the necessity of
installing shoring, and revise the outdoor recreation area at I
Ward.
' 'Phase III : Construct the new hospital, associated site hardscape
and landscape.
CONSTRUCTION
Abatement of Asbestos Containing Materials : 100% COMPLETE The
Abatement of Asbestos containing material was completed on May 15,
1994 .
Bid Package No. 1 : COMPLETE The renovation of G, J and E Wards was
' completed on April 27, 1994 .
Bid Package No. 2 : 96% COMPLETE All underground utility services
have been completed, the Design Consultants and Inspectors are in
the process of preparing a punch list . Mass excavation is
proceeding, the BP 3 contractor has entered into an agreement with
the BP 2 contractor for earth work associated with BP 3 . A
deductive change order will be negotiated for a portion of the
remaining BP 2 work and an additive change order will be entered
' Page 1
' into with h BP contractor, the net effect t the project will
the 3 co t o p �
' be to reduce time impact and decrease the budget .
Bid Package No. 3 : The contract award date is February 21, 1995
and the Notice to Proceed (NTP) date is April 3, 1995 . The
' contract allows for eight hundred and fifty (850) calendar days for
completion and the target construction completion date is July 30,
1997 . Refer to section III D d. for a preliminary submittal and
' commencement schedule for BP 3 . Work on the site will effectively
begin on/or about July 3, 1995 . The general contractor and
construction manager have mobilized and are on the project site at
this time.
Delays : The current status of overall project completion has been
delayed eight (8) months from the master schedule prepared in July
1992 . There are two distinct elements which drove the delay: 1 . a
six month delay associated with the preliminary injunction and, a
two month delay for the abatement of underground piping insulated
' with materials containing asbestos .
Master Schedule: An updated master schedule is in the process of
being prepared.
r
i
E
1
' Page 2
1
III PROJECT INFORMATION AND STATUS
B. COST
1. Project Budget/Actual Cost
The architect ' s estimates of Construction and Furnishings
and Equipment costs were incorporated into the project
budget . The bid price including additive alternates 1 -
8 and AV-7 and AV-8 came in below the engineer's estimate
for construction, the bid price has been inserted into
the attached project budget . All savings associated
with the above revisions have flowed to 8 . 0 Project
Contingencies . See the attached budget for details .
2. Pending Solicitations
NONE
' 3. New Contract Amendments
' A. Contract Amendment No. 11 consisting of Extra Work
Proposal No. 27 with KMD for "Unforeseen
Conditions", $25, 000. 00 .
' 4 . Pending Contract Amendments
' NONE
5. New Contracts
NONE
6 . Contract Change Orders
a. Bid Package No. 2 . change order #' s 1 to 27
$798, 982 . 94 .
' 7. Pending Contract Change Orders
' a. Bid Package No. 2, has one (1) CO outstanding with
a value of $79, 000 . 00 and, nine (9) PCO' s with a
value of $25, 048 .48 .
Page 1
1 OBRIEN-KREITZBERG Professional Construction Managers
' MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL REPLACEMENT
PROJECT BUDGET
ACTIVITY SCHEMATIC DES DEVL UPDATED
1.0 LAND ACQUISITION
' 2.0 CONSULTANT SERVICES
2.01 Architect/Engineering $4,210,000 $4,295,111 $4,295,111
2.01.01 Acoustical & Communication Consultant $39,875 $39,875
' 2.01.02 Equipment Planner $25,500 $25,500
2.01.03 On-Site Verification & Measurement $40,000 $40,000
2.01.04 Rendering For Displays $7,225 $7,225
2.01.05 Reimbursables $198,000 $198,000
2.01.06 Liability Insurance $433,000
2.01.07 Communication Coordination $49,750
2.01.08 Communication Consultants $30,000
2.01.09 V. E. Meetings $10,961
2.01.10 V. E. Changes $57,225
2.01.11 Signs and Graphics $47,950
2.01.12 Radiation Physicist $3,500
2.01.13 Medical Equipment Specifications $16,500
2.01.14 Communications "Combined Option B" $5,910
' 2.01.15 Security Consultant $12,695
2.01.16 Signage & Graphics C. A. $10,900
2.01.17 Security System C. A. $3,200
' 2.01.18 New Main Water Service $7,994
2.01.19 New Garden @ "J" Ward $12,271
2.01.20 Additional OSHPD Meetings $10,400
' 2.01.21 Correct Unforseen Field Conditions $25,000
2.01.22 Cable Television System $14,151
2.01.23 Imaging Design Information $24,733
' 2.01.24 Added Data Outlets $8,515
2.01.25 Revisions to OR/ER/Crisis $31,652
2:01.26 Rendering (Revised) $7,950
2.01.27 Added Electrical Service $7,903
2.01.28 Mechanical System Changes $44,492
2.01.29 Added GAP Items $20,707
2.01.30 Winterization Items $25,000
2.01.31 Seismic Upgrade $20,000
2.01.32 Unforeseen Conditions $25,000
2.02 Soil Engineering $100,000 $100,000
2.03 Testing Services $250,000 $640,000
2.04 Construction Managment $3,588,000 $3,415,000 $3,778,440
2.04.01 District Hospital Survey $25,000
' 2.04.02 M/WBE Workshop $2,000
2.04.03 Delay Cost $320,000
' 1
' OBRIEN-KR€ITZBERG Professional Construction Managers
2.04.04 Revised Staffing Plan $167,940
2.05 Asbestos Abatement Consultant $10,000 $23,100
' 2.06 Survey $30,000 $30,000
2.07 AA/EEO Coordinator $135,000
SUBTOTAL CONSULTANT SERVICES $7,798,000 $8,893,461 $10,311,800
3.0 COUNTY STAFF
3.01 Architectural Division $164,000 $164,000
3.05 County Administrative Office $480,000 $480,000
A
SU.B TOT L COUNTY STAFF~ $644,000 $644,000
4.0 PERMITS, PRINTING, & MISC EXPENSES
4.01 Encroachment Permits $0 $0
4.02 Traffic Mitigation $0 $0
' 4.03 OSHPD Permits $957,000 $957,000 $957,000
4.04 Printing
4.04.1 Bid Package 1 $50,000 $50,000
' 4.04.2 Bid Package 2 $50,000 $50,000
4.04.3 Bid Package 3 $100,000 $100,000
4.04.4 Other Printing $15,000 $15,000
4.05 Utility Connections $132,000 $132,000 $132,000
4.06 Relocation & Temporary Parking $352,000 $137,000 $137,000
4.06.1 Asbestos Removal H & L Wards $175,000 $48,190
4.06.2 Relocate Office Trailers $40,000 $0
4.07 Liability Insurance $447,612
' SUBTOTAL KRMITS, PRINTING, & MISCO $1,441,000 $1,656,000 $1,936,802
5.0 CONSTRUCTION
5.01 Bid Package I (Remodel Wards E, G, I & J) $655,000 $508,000 $270,400
5.01.01 Change Order No. 1 $20,834
5.01.02 Change Order No. 2 $23,863
5.01.03 Change Order No. 3 $24,767
5.01.04 Change Order No. 4 $24,606
5.01.05 Change Order No. 5 $18,969
5.01.06 Change Order No. 6 $9,185
5.01.07 Change Order No. 7 $24,876
5.01.08 Change Order No. 8 $10,124
' 5.02 Bid Package II (Make Ready Phase) $3,136,000 $1,390,000 $1,124,644
5.02.01 Change Order No. 01 $25,000
5.02.02 Change Order No. 02 $22,879
5.02.03,Change Order No. 03 $75,728
t5.02.04 Change Order No. 04 $13,031
5.02.05 Change Order No. 05 $13,960
2
' OBRIEN-KREITZBERG Professional Construction Managers
1 5.02.06 Change Order No. 06 $43,767
5.02.07 Change Order No. 07 $194,554
' 5.02.08 Change Order No. 08 $23,670
5.02.09 Change Order No. 09 $24,654
5.02.10 Change Order No. 10 $21,435
' 5.02.11 Change Order No. 11 $21,450
5.02.12 Change Order No. 12 $18,293
5.02.13 Change Order No. 13 $21,473
5.02.14 Change Order No. 14 $13,217
5.02.15 Change Order No. 15 $12,594
5.02.16 Change Order No. 16 $24,336
5.02.17 Change Order No. 17 $43,737
5.02.18 Change Order No. 18 $21,780
5.02.19 Change Order No. 19 $24,868
' 5.02.20 Change Order No. 20 $11,128
5.02.21 Change Order No. 21 $21,181
5.02.22 Change Order No. 22 $20,865
5.02.23 Change Order No. 23 $7,511
5.02.24 Change Order No. 24 $20,017
5.02.25 Change Order No. 25 $6,300
5.02.26 Change Order No. 26 $20,952
' 5.02.27 Change Order No. 27 $30,601
5.02.28 Change Order No. 28
5.03 Bid Package III (Building) $44,050,000 $46,321,000 $39,514,000
' 5.04 Design Contingency $2,386,000 $2,280,400
5.05 Construction Escalation $3,056,000 $3,420,600
' SUBTOTAL CONSTRUCTION $47,841,000 $53,661,000 $47,566,248
6.0 FURNISHINGS & EQUIPMENT
' 6.01 Furniture, Fixtures, & Equipment $9,337,000
6.01 Owner Furnished- Contractor Installed $741,000 $741,000
6.02 Owner Furnished-Owner Installed Over$4,000 $5,278,675 $5,278,675
' 6.03 Furniture Over$4,000 $750,000 $750,000
6.04 Taxes, Freight, & Installation $1,633,000 $1,633,000
6.05 Signage And Graphics 200,000 SF Q $1.50/$F $300,000 $300,000
' 6.06 Signage & Graphics Consultant $90,000
6.07 Medical Equipment Consultant $301,325 $180,000
8.07.01 Change Order No. 1 $10,000
SUBTOTAL FURNISHINGS & EQUIPMENT $9,337,000 $9,094,000 $8,892,675
7,0 COMMUNICATIONS
t7.01 Telephone System (Instruments & Equipment) $500,000 $500,000
7.02 Other Systems (CCTV, Security, Ambulance, Intrusion, Etc) $500,000 $487,305
' SUBTOTAL COMMUNICATIONS $1,000,000 $987,305
3
' OBRIEN-KREITZBERG Professional Construction Managers
8.0 PROJECT CONTINGENCY
8.01 Consultants $300,000 $382,072
8.02 County Staff $360,000 $435,000
8.03 Permits & Miscellaneous $161,000 $161,000
8.04 Construction $2,683,050 $3,364,854
8.05 Furn, Fixtures, & Equip $3,000,000
8.06 Miscellaneous $6,642,000 $3,388,489 $3,647,919
8.07 Medical Equipment Consultant $511,325
SUBTOTAL PROJECT CONTINGENCY $6,642,000 $6,892,539 $11 ,502,170
' 9.0 FINANCE
9.01 Escalation $8,782,000
' SUBTOTAL FINANCE $8,782,000
' TOTAL BUDGET $81,841,000 $81,841,000 $81,841,000
' 4
III PROJECT INFORMATION AND STATUS
C. ISSUES AND ACTIONS
SUMMARY OF ISSUES
1 . GENERAL ISSUES
a. Out Reach and MBE/WBE Programs
b. Contract Compliance Officer
2 . CONTRACT DOCUMENT STATUS
a. OSHPD Addendum(s) and Instruction Bulletins
3 . HOSPITAL BUILDING
a. Study and cost estimate for noise mitigation at existing
buildings
4 . EQUIPMENT PLANNING AND PROCUREMENT
a. Equipment Budget
ATTACHMENTS
Equipment Budget Analysis
1 . GENERAL ISSUES
a. OUT REACH AND MBE/WBE PROGRAMS
Issue: The Board of Supervisors of Contra Costa County, on
July 20, 1993 recommended that a concentrated focus
be placed with-in Contra Costa for stimulation of
economic growth and development with continuing
attention to Minority and Women owned business .
1. The Board went on to say; The new hospital is the
largest public works project that the county' s ever
done, and should be a source of employment and
economic development for citizens of Contra Costa
County.
Action: Contra Costa County has contracted with Davillier-
Sloan, Inc. to monitor the M/WBE and EEO programs
for Bid Package No. 3, a separate report is being
prepared monthly for the County' s Contract
Compliance Officer and will be distributed to the
Board of Supervisors, this report will replace this
Action Item in the future.
b. CONTRACT COMPLIANCE OFFICER
Issue: The County requested that an affirmative action
compliance officer be provided for during the
construction of Bid Package No. 3 . This will be a
contracted County' s Contract Compliance Officer.
Action: See: a. OUT REACH AND MBE/WBE PROGRAMS (above)
2 . CONTRACT DOCUMENT STATUS
a. OSHPD Addendum(s) and Instruction Bulletins
Issue: During the bid process, questions regarding the bid
documents were raised by the contracting community,
and since the documents were stamped by the state
coordination of design elements is ongoing by the
design professionals .
Page 1
Action: The Construction Manager documented questions
raised by the contracting community during the bid
phase. All questions were referred to the Design
Professionals for evaluation. Addendum were
prepared during the bidding process and issued to
the bidders, these addend have been submitted to
OSHPD for review. Addendum No. ' s 2 and 3 have been
approved by OSHPD and returned, Addendum No. 1 is
still undergoing review, it was submitted on March
27 . Questions that were not responded to as a
result of the allotted time are undergoing review
by the Design Consultant and, as necessary, are
being submitted to OSHPD for review. Instruction
Bulletin No. 4, 4 . 1 and 4 .2 for the Seismic
' Structural Upgrade of Moment Connections has been
prepared and submitted to OSHPD, the general
contractor and their sub contractor, and the
construction manager's estimating department . A
review of the time and cost impact is being
coordinated and a report will be submitted to
County Administration. This upgrade is required as
noted in Policy Intent Notice (PIN 7 ) , the County,
Construction Manager and, Design Team meet with
OSHPD in Sacramento to review all options, a letter
indicating the results is being prepared and a
meeting to assess the impact is scheduled for
Tuesday, May 16, 1995 .
3 . HOSPITAL BUILDING
a. STUDY AND ESTIMATE, NOISE MITIGATION
Issue : KMD has secured a consultant to prepare a sound
mitigation plan with the associated estimate for
implementation.
Action: The Construction Manager has reviewed the estimate
for implementation and recommended that it not be
executed since the Project Budget has no allowances
for the designed scope and estimated expenditures .
The Construction Manager will be working with KMD's
Acoustical Consultant to review existing noise
patterns on site, develop presentations of typical
construction noises based upon optional methods of
construction, select methods which meet Hospital
Operational Noise Criteria as well as the Project
Budget and provide to KMD for incorporation into
Project Construction Documents . The Construction
Page 2
Manager has
g s with the acoustical
consultant . A meeting to develop final scope has
�f concluded and development work is complete. The
initial presentation to Hospital Operations was
conducted at the consultant ' s office on Friday,
February 11, 1994 . Hospital Operations will now
decide as to when, where and to whom the sound
simulation will be presented.
4 . EQUIPMENT PLANNING AND PROCUREMENT
a. EQUIPMENT BUDGET
Issue: The Project Budget has an established line item for
budgeted equipment. 6 . 0 FURNISHINGS AND EQUIPMENT
is set at $8, 882, 675 . 00 . The present estimate for
equipment required for the project is
$15, 446, 878 . 00 . What is being done to off set this
deficit?
Action: The Hospital is presently purchasing equipment as
part of their annual capital equipment acquisition
program. The equipment planning consultant has
completed an inventory of all existing hospital
equipment and ranked the findings, the ranking is
as follows : G good, F fair and P poor. The net
savings for each item by category has been applied
to the budget to determine the impact . Hospital
Operations is reviewing the Consultant ' s findings
to determine the hospital' s ability to reuse
equipment. The final results will then be applied
to the estimate to determine the impact and
additional measures which may be required if any.
The initial application of the Consultant ' s
estimate for good and fair equipment items has been
applied to the budget, the results are noted on the
attached spread sheet . The deficit was $5, 859,.517
at the completion of that exercise. The Hospital
has reviewed the Consultants recommendations to
determine if they agree, as well as determine which
additional measures they intend to implement to
continue to reduce this deficit. At this time all
departments have reviewed and revised their
proposed equipment list and this information has
been transmitted to the Equipment Planning
Consultant for the development of a revised
Equipment List and Budget . This was submitted on
January 07, 1994 . The revised deficit is reflected
in the attached spread sheet, dated March 15, 1995 .
The revised deficit is now $6, 426, 019. Hospital
Page 3
operations will now review the equipment list to
determine what/if any revisions can be made; and
�i evaluate opening levels required.
t
Page 4
? U_ UUU
L�L3 2Z 2zzz °° O vv coo rn "
m m m m m °D 00 O 0o co O
:LL C) U U U CJ ^ N Vy N O "NCf'
z C c c C M d9 EA V CD
LU 60.
LU
T
T
a
a.
� Iv
:to
`>
w!
U3 UUU
LO 04-2Z o p V v 0)
N N N
N N M coo co r
C6 e C6 06 C4
dci: fnm m mm
— —— M M
Imo.
70 71
a
N' �azCOzzz 0) VCM LLf) o m vv o 00
oo N O NCO o0 0) O RN
/ m M M 0) r r CO r Ln M Co CD
M r O N r CD M V fl- V
'f6 =m 00 h 00 O ''7 r N 613, N V
C) r T C6 In v% « LLQ
LL
V..' tf3 ER f9
�7U UUU
j OLt) - 0 -- - Ln 00 O O 00 O to
omZo0ZZZ v3 e» c»
m
LO
F-N CMD COD_ COD
L _7 Hag dr9
O
CD O
69
> C
I �O
W wCL 2C _
_
c 7 N
O H so � c U) L 6 0
w=a c � � m
C7
co
7 � = ltl UO cUU � Oc � N
O O Q Cd tJ t7 s = N t7 C C
E Co sr s m � 4) ad $ �
02-a Z c c �C7C7 .� Q —mm
L17
() m Li U_ i LL y y eQ Li LL
co L 7 tS to Qf o L O C o
c m w w
` o d tT 3 3 R D)mCD s > > aa) Lxa o
U 2 W LL O O LL F_Ito to to O 1— to Cl) =H to H O w
O TNM V Lt7CDf�
O 0 0 0 0 0 0 0
III PROJECT INFORMATION AND STATUS
D. CONSTRUCTION PROJECTS
SUMMARY OF CONSTRUCTION PROJECTS
1 . PROJECTS
A. Asbestos Abatement
Complete
B. Bid Package No. 1
Complete
C. Bid Package No. 2
a. Narrative
1 b. Approved Change Order Log
c. Claim Log
d. Request For Information Log
e. Submittal Control Log
D. Bid Package No. 3
a. Narrative
b. Request For Information Log
c. Submittal Control Schedule
d. Preliminary Submittal Schedule
III PROJECT INFORMATION AND STATUS
D. CONSTRUCTION PROJECTS
C. BID PACKAGE No. 2
Issue : OSHPD approval of Bid Package No. 2 for
construction is complete. The Construction Manager
is responsible to now manage the County process for
Construction.
Action: This project has been delayed, underground items
have been discovered which are as follows : 1) an
old septic tank located to the north of L Ward, 2)
underground steam and condensate return piping
buried underground in concrete trenches which were
insulated with asbestos containing materials, 3) a
' fill spout for an underground storage tank, 4 )
concrete footings/stem walls under L Ward, 5) an
underground storage tank at the north end of L Ward
and, 6) a well with-in B Street approximately fifty
(50) feet South West of J Ward.
On August 1, 1994 the Federal Court issued a
preliminary injunction stopping all construction
activity and, on August 2, 1994 a Stop Work Notice
was issued to the contractor, two hundred and four
(204 ) calendar days had passed since the issuance
of the Notice to Proceed.
A list of recommended actions was prepared and
submitted to County Counsel, this list was
forwarded to Plaintiff' s Counsel and reviewed with
Plaintiff' s Counsel on site. On August 26, 1994 a
stipulation was granted allowing limited BP 2 work
to continue, this work was known as "Site Safety
and Winterization Issues" . A meeting was conducted
on August 29, 1994 with the General Contractor,
Architect and, Hospital to review the approved
scope and, what issues were pending in order to
allow for the completion of that work, a Notice to
Proceed (NTP) was issued to resume work effective
August 30, 1994 . The stop order delayed the BP 2
work twenty seven (27 ) days . A schedule for the
revised scope was prepared and submitted by the
Page 1
General Contractor on September 14 1994 . This
work was completed on November 30, 1994 .
On November 29, 1994 the Federal Court dissolved
the preliminary injunction on the replacement
hospital project . . A Notice to Proceed (NTP) was
issued to the contractor to resume the balance of
the contract work. The effective NTP date was
December 8, 1994 . A kick off meeting was held at
the hospital to review the contractor' s revised
schedule and discuss the impacts to operations and
the required Methods of Procedures to mitigate the
impacts . Rain impacted the completion date, the
following is a list of rain days by month; December
(3 days) , January (26 days) , February (0 days) ,
March (13 days) , April (4 days) and May (1) day.
All underground utility services have been
i completed, the Design Consultants and Inspectors
are in the process of preparing a punch list . Mass
excavation is proceeding, the BP 3 contractor has
entered into an agreement with the BP 2 contractor
for earth work associated with BP 3 . A deductive
change order will be negotiated for a portion of
the remaining BP 2 work and an additive change
order will be entered into with the BP 3
contractor, the net effect to the project will be
to reduce time impact and decrease the budget .
Stats : RFI ' s 361 total
359 answered
2 outstanding
8 days maximum outstanding
duration
Submittals 39 total
Field Instructions 125 issued to date
Change Orders 27 approved ($798, 982 . 94 )
Change Orders 3 pending ($103, 543 . 60)
Potential C.O. ' s 2 outstanding
requested ($ 5, 565 . 47 )
Potential Claims 9 outstanding
requested ($177, 575 .20)
Page 2
O'Brien-Kreitzberg
06113/95 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 1
PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
P-co# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
CO# 1
4.2 REMOVAL OF ASBESTOS CONTAINING $34,069.30 $25,000.00
MATERIALS PT 2
$34,069.3 $25,000
CO# 2
2.1 PROVIDE CUSTOM CHARCOAL COLOR FOR $0.00 0.00
ALLAN BLOCK
2 ALLAN WALL GEOGRID VERSUS $-5,625.00 $-5,625.00
MASONARY SYSTEM
3 15 ADDED COST FOR REVISED STORM DRAIN $823.00 $823.00
INLET
9 INSTALL CATCH BASIN @ NEW J WARD $431.88 $431.88
PATIO SE CORNER
8 INSTALL PAD FOR HAZ MAT MATERIALS $1,527.93 $1,527.93
STORAGE
5 I WARD ACCESS @.NORTH AND FIRE $8,694.20 $8,694.20
DEPT POC
3 INSTALL ACCESS DRIVE FROM ALLEN TO $2,605.30 $2,605.30
WAREHOUSE
1.1 1.1 REVISIONS TO FENCE AT I WARD $6,139.74 $6,139.74
6 UNDERGROUND UTILITY COORDINATION 8282
DRAWINGS
' $14,597.05 $22,879.05
CO# 3
4 REMOVAL OF ASBESTOS CONTAINING $75,728.29 $75,728.29
MATERIALS
$75,728.29 $75,728.29
CO* 4
2 DEMOLISH AND REMOVE EXISTING $2,481.16 $2,373.27
BUILDING FOOTING
6.1 UNDERGROUND UTILITY COORDINATION $7,003.50 $7,003.50
DRAWINGS
6 ADDITIONAL CAD DRAWING SERVICES $3,654.00 $3,654.00
1
O'Brien-Kreitzberg
06/13/95 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 2
PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
$13,138.66 $13,030.77
CO# 5
8 REMOBILIZATION COSTS DUE TO $2,353.00 $2,241.12
ASBESTOS ABATEMENT
5 TEMPORARY FENCE AT C AND D WARDS $9,515.63 $7,917.00
7 COST OF ENCROACHMENT BOND $1,680.84 $1,680.84
12 REVISED ACCESS TO J WARD SOUTH $2,028.43 $2,028.43
ENTRANCE
I' 11 REVERSE FENCE TO POST AT J WARD $2,892.75 $2,892.75
PATIO
9 REVISE STORM DRAIN TO HDPE PIPE $-2,800.00 $-2,800.00
$15,670.65 $13,960.14
CO# 6
13 18 ADD NEW 24"SD ON B STREET 1495 LF) $43,767.21 $43,767.21
$43,767.21 $43,767.21
' CO# 7
17 28 LEAD ABATEMENT AT H AND L WARDS $194,554.37 $194,554.37
$194,554.37 $194,554.37
CO# 8
4 DELETE REBAR IN DUCT ENCASEMENT $-4,254.00 $-4,254.00
18 JOINT TRENCH UNDER SIDEWALK AT B $15,326.00 $8,805.00
STREET
20 ADD 2"WAREHOUSE POWER LINE AT $12,871.00 $5,250.00
STREET 4
7 REMOVE UNDERGROUND FUEL TANK $1,313.95 $1,313.95
4.1 REMOVE ASBESTOS @ J WARD PATIO $313.63 $313.63
FOR NEW GARDEN
O'Brien-Kreitzberg
06113195 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 3
PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# F'I# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
15 25 ADDED PAD AT WAREHOUSE PARKING $4,324.66 $4,324.66
21 I WARD FIRE LINE TIE IN $1,376.45 $1,269.88
19 BEN RAN EXTRA $4,327.58 $4,327.58 .
10 POTHOLING FOR STORM DRAIN AT B
2319.65 2319.65
STREET
$37,918.92 $23,670.35
CO# 9
24 TIE IN SEWER AT ALHAMBRA(SAT.WORK) 3806.06 3806.06
26 REMOVE ABANDONED UTILITIES NEAR I 783 783
WARD FOR ELECT.
22 WATER TIE IN MODIFICATIONS AT ALLEN $2,423.88 $2,423.88
ST.
26 OVERTIME FOR FIRE ALARM TIE IN 444.83 444.83
14 SAWCUTS @ B STREET FOR $579.02 $579.02
MAINTAINENCE OF FDC ACCESS
16 REMOVE FOUNDATION FOR DI #9 $280.59 $280.59
17 TIE IN 4"LINES TO DI#8 NEAR I WARD $324.44 $324.44
18.2 24"SD UNKNOWN UTILITY CONFLICTS
$325.09 $325.09
(ADDITIONAL)
18.1 24"SD UNKNOWN UTILITY CONFLICTS $2,986.82 $2,986.82
1 20 SEPARATE WATER TEST FOR STREET 4 $1,184.77 $1,184.77
(HALF OF LOOP)
23 DRILL AND CLAMP UNKNOWN 4"LINE AT $50.40 $50.40
ALLEN ST.
27 REPAIR 6"SEWER LEAK AT B STREET $6,641.47 $6,641.47
29 ADDED LABOR FOR ACCESS WALK AT I $1,858.14 $1,858.14
WARD NORTH RAMP
32 RELOCATED WATER METER @ 6TH $591.07 $591.07
STREET.
O'Brien-Kreitzberg
06113195 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 4
PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
31 PAINT HYDRANTS WHITE AT STREET 4 $256.45 $256.45
33 ADDED COST FOR 6"TRANSITE PIPE $530.27 $530.27
REMOVAL AT STREET 3
37 POT HOLE FOR EXISTING H WARD WATER $779,05 $779.05
CAP NEAR SHOP
24 OVERTIME SHUTDOWN AT MAIN PWR- $262.55 $262.55
UPPER CAMPUS
1 30 SHUTDOWN OF CREW AT J WARD DUE TO $545.80 $545.80
EQUIPMENT FUMES
$24,653.7 $24,653.7
CO# 10
36 AIR MONITORING AT E WARD. $8,324.00 8324.00
23 ADDED WORK DUE TO UNKNOWN PAGING $1,321.00 1321.00
LINE LOCATIONS
38 SD OBSTRUCTIONS BETWEEN MH#1 AND $268.32 268.32
MH#5
25 OBSTRUCTIONS AT ELECTRICAL LINE IN $616.00 616.00
FRONT OF I WARD
37.1 POT HOLE FOR EXISTING H WARD WATER $423.23 423.23
CAP NEAR SHOP
18.3 24"SD UNKNOWN UTILITY CONFLICTS $1,772.58 1772.58
' (ADDITIONAL)
26.1 REMOVE ABANDONED UTILITIES NEAR I $90.36 90.36
WARD FOR ELECT.
30.1 ADD DEMO FOR TELE.BOX AT NEAR $2,109.58 2109.58
GENERATOR BUILDING
27.1 REPAIR 6"SEWER LEAK AT B STREET( $198.00 198.00
PAVING SAWCUT)
21.1 I WARD FIRE LINE TIE IN $106.57 106.57
36 43 STRIPING ON B STREET 800.00 800.00
41 50 RE-ROUTE WATER FOR J WARD FIRE 5,405.00 5405.
SPRINKLER
$21,434.64 $21,434.64
O'Brien-Kreitzberg
06/13/95 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 5
PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
CO# 11
48.1 39 STOP NOTICE COST FOR CARONE AND 21450 21450
DELMONTE 668-10
$21,450 $21,450
CO# 12
22.1 45 3X5PULLBOX AT EMERGENCY ENTRANCE 3093 4566.24
FURNISH AND INST.
21 CREDIT FOR PULL BOXES-EMERGENCY $-3,347.00 -3347
GENERATOR BLDG.
11.1 44 NO.CAMPUS ELECT. & TELEPHONE 29658 5763.60
CHANGES TO J AND M WARDS
56 55 PROVIDE NEW CONDUITS BETWEEN DI2 1196.44 1179
AND DI3
30 ADD DEMO FOR TELE.BOX NEAR $2,901.51 1049
GENERATOR BUILDING
22 3X5 PULLBOX ADD AT EMERGENCY 2500 0
ENTRANCE
54 53 ACCELERATION COST FOR ELECTRICIAN 3410.68 3360
WINTERIZATION ITEMS
44 RELOCATION OF CATV FROM J WARD TO 7,616.00 4222
' ALLEN STREET
47 UPGRADE TELEPHONE CABLE FROM 200 1033 1033
TO 300
49 57 REPAIR CONDUIT DAMAGED BY 519.65 467.45
ABATEMENT WORK
$48,581.28 $18,293.29
CO# 13
43 CONCRETE SQUASH PIPE SC LINE 3,712.00 3657
BETWEEN MH2 AND MH3
34 7.1 UNKNOWN FUEL TANK REMOVAL AT L 4903. 4830
WARD
31 41 AC PAVING AT B STREET SIDEWALK 5337.30 5258.42
33 42 AC PAVED PATH NEAR H WARD DEMO. 3168.63 3121.80
37 46 ADDITIONAL SIDEWALK ACCESS TO I 3304.40 3255.57
WARD
1 ,
O'Brien-Kreitzberg
06/13/95 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 6
PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
39 48 'RECONNECT ABANDONED STORM DRAINS 1369.88 1349.73
FOR WINTERIZATION
$21,795.21 $21,472.52
CO# 14
52 51 REBUILDING HANDICAP RAMP AT 5013.12 4939.03
I WARD AND RECONTOUR STREET 4
53 52 HAND RAIL-MIDDLE IY STAIRS 134.13 132.13
55 54 RELOCATE CONTRACT MATERIALS TO B 3499.09 3447.38
ST
45.1 59 HYDROSEEDING SLOPES 1746. 1746
35.1 MORE FOOTING EXPOSED AT L WARD 818.83 736.57
AND FUEL TANK
62 NON SKID VAULT COVER AT J WARD 2271.87 2216.04
$13,453.04 $13,217.15
CO# 15
14.1 19 REVISED ELECTRICAL PLANS $45,424.70 12,594.32
1 $45,424.7 $12,594.32
CO# 16
42 18.4 REVISE 24"SD LINE BETWEEN SDMH 9a 32,416.00 10684.71
AND SDMH 8
41.1 18.5 RE-ROUTE WATER MAIN TO CLEAR NEW 8008.89 3692.33
SD LINE
50 34 ADDED ABATEMENT AT H AND L WARDS 1978.60 1971.70
(OLD STEAM LINES)
63 62 MISC.PAVING FOR WINTERIZATION 4162 4162
13.1 18 TRENCH AND SHORING RENTAL FOR 24" 3755 3335.06
S.D.LINE
14.1 SAWCUTS @ B STREET (ELECTRICAL) 520.60 490.60
$50,841.09 $24,336.4
O'Brien-Kreitzberg
06/13/95 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 7 .
PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
' CO# 17
46 EROSION CONTROL PER SHEET C3.1 47100 43737.03
$47,100 $43,737.03
CO# 18
13 JOBSITE TEMPORARY FENCING AT B 866.59 866.59
STREET,E AND J.
1.2 COORDINATE RELOCATED FENCE AT 1 $1,301.18 1301.18
WARD
40 49 REVISED TEMPORARY PAVING AT B 6651.86 6553.56
STREET FOR WINTERIZATION
48.2 39 STOP NOTICE AND DELAY COSTS 59411 11896
CA COLA PORTION ONLY
61 SURVEY FOR PAVING AT PARKING LOT 368.08 368.08
NEAR THE EMERGENCY GENERATOR
34.1 7.1 FUEL TANK HAUL OFF CONTAMINATED 5505 675
SOIL
31.1 PAINT HYDRANTS WHITE AT STREET 5 119.63 119.63
AND I WARD.
$74,223.34 $21,780.04
CO# 19
61 REMOBILIZATION AND HANDICAP ACCESS 1517 1002
RAMP REPOUR
38 47 2 HOUR CLEAN UP AND ACCESS FOR 896,89 450
FIRE MARSHALL
57 60 ADDITIONAL PAVING AND BOLLARDS 7208 5116
58 58 IMPROVED ACCESS TO WAREHOUSE 4015 1869.10
FROM STREET 4
46.2 ADDED GRADING FOR EROSION 661.86 661.86 .
CONTROL (MINOR CHANGES)
65 63 PROVIDE GRAVEL PATH TO EXISTING 558 558
SEWER MANHOLE AT STREET 1
55.1 54.1 RELOCATE CONTRACT MATERIALS TO B 697.04 697.04
ST(AFTER 11/17/94)
64 64 ADDED PAVING AT PARKING LOT NEAR 14515 14515
THE EMERGENCY GENERATOR BUILDING
O'Brien-Kreiizberg
06/13195 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 8
PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
$30,068.79 $24,869
CO# 20
27 SEWER CONFLICT WITH J WARD FIRE $1,501.34 1501.34
SPRINKLER MAIN
81 PARKING STRIPING AT SHOP BLDG 220 220
PARKING AREA CLARIFICATIONS
1.3 FENCING AT SOUTHSIDE OF I WARD 1535 1535
' 64.1 FOG SEAL THE NEW PARKING AREA
532 532
NEAR THE EMERGENCY GENERATOR
69 68 CHANGE B STREET WATER LINE TO 10" 4252 4252
WATERLINE
67 65 TEMP DRIVEWAY TO DOCTORS PARKING 2087.70 2087.70
LOT FROM B ST. INCLUDING HC RAMPS
5.5 67 TEMPORARY FENCE AFTER INJUNCTION 1000.36 1000.36
$11,128.4 $11,128.4
CO# 21
52.1 ADDED SURVEYING COST PROPOSAL 5745.79 4919.13
84 73 ADD 2-4"CONDUITS FORM THE PBX TO 29,141 7,895
THE NEW HOSP.ON B STREET
52.2 ADDED SURVEYING FOR REVISED WATER 1438 1438
SHOWN ON C-6 REV.7
83 ADD TEMP.WOOD RETAINING WALL AT 707 707
THE END OF ALLAN BLOCK WALL
86 70 CURB AND AC PATCH NEAR WALKWAY 4485 4485
87 74 PROVIDE TEMPORARY FENCE AT J WARD 1737 1737
OUTDOOR RECREATION AREA.
$43,253.79 $21,181.13
CO# 22
35 71 UNFORESEEN FOOTING REMOVAL AT L 20865 20865
WARD REVISED
$20,865 $20,865
O'Brien-Kreitzberg
06113195 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 9
iPROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
CO# 23
3.1 41.1 REMOVE AND REPLACE SIDEWALK FOR 9437.00 7510.75
JOINT TRENCH AFTER INJUNCTION
$9,437 $7,510.75
CO# 24
77 DESIGN CHANGES FOR STORM DRAIN 14255 14,255
' 72.1 DELETE SDMH 4 -1234 -1500
91 76 PERFORM TIE IN OF TAMPER SWITCHES 4221 4029
AT J AND D WARDS
18.1 PROVIDE WIDENED SIDEWALK AT B 3,233 3233
STREET
$20,475 $20,017
CO# 25
55.2 54.2 RELOCATE CONTRACT MATERIALS TO B 1408.55 1408.55
ST(restart after winterization)
95 NEW ACCESS TO DOCTORS PARKING 4,891 4891
$6,299.55 $6,299.55
CO# 26
68 66 ADDITIONAL FLAGPERSON FOR 561.06 561.06
WATERLINE INSTALLATION AT B ST.
70 COST ESCALATION FROM PIPE SUPPLIER 217.35 217.35
'
5.6 REVISE GATES AT C AND D WARD
4054 4054
COURTYARD AREA
110 79 PREMIUM TIME FOR WATER SHUTDOWN 342.85 342.85
REQUIRED FOR THE JOINT TRENCH
94 REVISIONS TO J WARD FENCE LAYOUT. 2833 2833
118 82 HYDRO AND CHORINATE NEW 6"WATER 1980.73 1980.73
' FROM ST. 5 TO ALLEN ST.
96 83 REMOVE UNFORESEEN FOOTING AT E 461.63 461.63
WARD NE CORNER
O'Brien-Kreitzberg
i
06/13195 APPROVED CHANGE ORDERS PAGE: 10
' PROJECT: MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL BID PACKAGE#2
PCO# FI# SUBJECT REQUESTED CO AMOUNT
97 72 ADDED FOOTING REMOVAL COST DUE TO 3,095.05 3096
INJUNCTION AND WINTERIZATION
98 72 DI #11 AND#12 MODIFICATION OF INLETS 1,825.00 1463
AND OUTLETS
99 72 INSTALL STUB AT DI 19 503.67 503.67
100 31 FIRE HYDRANT PAINTING ON B STREET 97.64 97:64
' 101 80 EROSION CONTROL RELOCATION AT SO. 1,467.78 1467.78
END OF PROJECT
' 102 81 POWER SWITCH OVER TO PANEL 2P ON 1,737.56 1737.56
SATURDAY,APRIL 8TH
104 65 REMOVE TEMP DRIVEWAY AT B STREET 805.67 805.67
106 85 STORM DRAIN MANHOLES-ADJ 302.80 302.80
ELEVATIONS
115 SWALE GRADING 317.85 317.85
116 83 BROKEN SEWER REPAIR 99.95 99.95
117 SAT INSPECTION B ST SANITARY 609.30 609.30
$21,312.89 $20,951.84
CO# 27
76 DESIGN CHANGES TO SEWER SYSTEM 30601 30601
$30,601 $30,601
TOTALS $991,872.87 $798,982.94
t6 U
�R r o
uj
rn
E o�E a p
Q o �= � � 4
J W v € w ' o
: o
o w w M
a
CY) ~ w �c a=
r
Zp IX a o 0
�N' n 2 Lu o 0
z
O � p
~z
¢_
O0
W
z
o O A
O w f- � N M t- N N A
0 'us N a cb � p 04 N
(Dc r
W O co m as n a
v E v 1 2 cGo
us
o c0 rnV 'A
Uy@w , c U a
u Z
q (Do aci�a U w
r-N S7 CNtO i� ��
U W
a W a
Lu
a
QLo
W
m
J� N
N
M 6 0
U)►- co
+� o° r 0
� r
W Z Lncn
rn
Q ¢o (^j NcD
N N
Y St.
VU N
a 2o
to
Ln
co
rn m
CD
W
z m rn o
LU v
WCD z w
C1 ¢ a z > ¢ w -j
O Q o ¢ F vz t w w
OC c9 � ¢ z u o d
Q2 z °y 4 noWW W<S, i. m Z �
W a a ,`��- �y pp a -'08 LL
r
o
mu w* =z
Qi W Z z ¢ > woe >sn d tw- p LU LL)
LU CL OW
' c~n
CC W J O a :� O� i pp _= m 00
> w �Ou.� ` �r ` zz ` Z aw
Y ¢ w �p o v� p2 w ! �~ �� ¢ ao
= Q p W--w Q d ¢� ' t�30 03
a¢
N
O Uz LL r
w
a a o04
Q ul W r C aD W
Oa
Q U
i
O
J
_O
Q Y
OLL
°" a
zw
O
LL 0
0
V/ di p Q U to N Cl) co tt0 a0 O N N
�WN 0 zz z N ` N Z N N \ N N
O O O O O O O O O
'
LL rn rn rn rn rn rn rn rn
tD
U co
N ` N N ` N N
to
0
14, �a o 0 o a o 0 o s
w
Z fn p to OD - 'r coN N — e
V .Q ? N N Z: ZN N N N N N N N N
W p p
xW a) m
O) rn rn rn O
a a s 4 v a, c
N M r N N ` N
F r
O O O OLU
O O O O O O
�
N a N v ao v a� rn co o to to
W N N N N
Z O O O O O O O O O O O
V
a v o
O w " v N
V m O O O
Q
a � J
m C/)
o a
++ co > M
`° W g J m (n o
• p xO v U w a
y O F- crp
z= w
w
Q W p p F-
LLJ
F- ft
m o p
w 2 Q F- O o � Q
LU a Of Lu w a z v ow Z C
p F- w CD
z
L) as o �' Q w w z
1�Z! LU (N ca
O H a a Q Q
LLJ Z W Lt to Q W Y W Q W
Y p� Qw Z w O p JO
O ir
c
' aQ CO LLI
_p X p = m H H
F- w Z U
U
Im w a LU LU
ow oo - Q g w w
O O a a L)ix Ucn � �- Q a to
�Z N
N N 04 M et O t0 n co O
0
O N
F o
V U
LLId
v
0.
a °
LU z
Z w
T;
� U
Nm
pZ
LL 3 M,F—
o
U 6i O Q A to Ln n co N N o
W Q
v v v v v v v v v a
CY Z z rn rn rn rn rn rn rn rn m rn rn
w D 0 O O N O r N n N
N N CL) N N N N N N N in
O O O O
CO O N n N n N
o 0�a o 0 0 0 0
0
LU
' Z
W W p CA r r r r r N N
U Q M N N n N N N N N N N N
LU a p
3
' x w rn rn rn rn rn
CL a ao 0
O N N O O O
~ O O O O O
W IT st V' a v IT � v
a) O C) C) 0) 61
W H ClN � (\ c` Q O O O O O
Z O O O O O O O O O O O
U
O o v
D 04
CL ui
wU' o 0 V m U U
Z H H
C/32 Cl) Y d Q m p p
w Z Z I- H tlZ Z
•V J p m m p W m U ~ a Q
0 ¢ C) F- H w m W p z p U)
H � Z = = p Z W = W m m
N p 0 z Z O O d p F-
Q W 0 O O w cn V) z w CD co
Ca � w U U W a O Z Z Z
w U V w p z W m0 O O
Q Q
U z 00 z LL
a ti
U U U W w W Htr
W � U W J O (D Q a H z
•L m z Ne
w Z Z W U Q' > > U U
W
w Q Q O Q m O� w U¢ O O m mo(L
m w z w vz LL -i nog umim cn > z > >
O O D p Q co Q Q cn a z w cn cn
a �o
(D
0
Z `"'
o
Q .m
o °" a
0
LL
w
Z
Ln `
p N
C N
LL CD
O
Cf) LUQ}!n O n O M O Lf) LO LO U') r
d d d d d d d d d d d
CY Z Zce) co O O O O O O 01
w = O N O ^ 40 ^ r O O O O r
n/ U LO N N N N N ('7 C�7 M M N
LL OO O O O O O O O O O O O
LL 0) m m m m
^ZZ O Cl) O Cl)
co p
' U
o LLIa o 0 0 0 0 o o 0
0
Z CN
W w N N N N N co N M M M Q M
N N N N N N
W
' ww Odi rn Odi W Odi rn
CL a a
0 0 0 0 0 0 0
' d d
W d d d d d d d d d
w 0) Of 0) O m O m
N ¢ O O O Ouj _ d d t0 f0 tD CO f0
N N N N N N N N N N N
' z O O O O O O O O O O O
U
o 0 00 04 0 C14
v
O W m o' m o V m UU
N a mW z ¢ w
r � w 0 3
++ = Z ¢ Z w z
U) U N 0 0 w H 0 00
ff� m co t w 0 0 U Q Q LL
Q ¢ 0 ~ Of w
w 0 0 m w L)
Cl)ui } J Z Q F- U W
O w LU p z0 U Ow 2p z z m"
m
L 11 F w � eco O z z z
W Q W U w m L)'Irl H 0 w m
= U O 0 > Ir 0 wd_ Q w g—
'NQ H LL LL LY F- U W M O U Q
!� W J W CO z O co —i 0 W LY Y
>, z m O z� = J m OO
L V O 0 0 wm ►_ Dm U z z Z�
' a 0 Oo 00 z �w �w �z
=— m Qr 2w Q0
f- > w LU U) O a w vi w Of w W a
.i U It H a tr _,w 20 ow z f-F aH Orn
m W M w F WD w= z:) 0 Qcn UJ U) DW
O 3 w 0 N F-0 w O -, 3:m wco OR
d O cy
w
LY z O O> O N to d N co n O
N N 04 N N N N N N
m
O .o
E
z ° o 0
O W 2 o
a ' > S
Q LU J m L N
'e
O v v o 0
N Y z >
Q o rn
LL z o c c
O a ¢ ¢ 0 = L
w m mm. mo
' LL 2 m m
w
Z 3 o LU w m
Lo �> ao?m a y m
Ua o �
O N m m
' co gCL
a 3a 3 3 3
�� deo
U) '.W.. L1 Q fA O O O U')
W Q
z v v v v v v v
w 0 co Cl) LO O O O O N O O O O O
ry/ Cl) M LC) M Cl)
LL O O O O O O O O O O O
LLL
M In O
CO U O .-
' o �a o 0 0 0
0
w
o ¢ Q Q e Q
Z co W NM N N � N N
W Q M Cl) M M M M M Cl) n Cl) M
Q
7
a' w Q rn rn rn rn rn rn
a a
O O O O N O
N N M M M (p M
O O O O O O O
N ¢
W Z z O O O N O O 7- O O
' �v Z
zO O O Cl) Cl) O co O Cl)
CL
aw
m �(n w
O
LU
' L OLLJ
V J LL 0O U = ¢� Q Q =
Q w ¢ z
Nc z ►- w w LL ti `t ¢
Q z w F- w� o o w
N F- F-=O
Sc 0 W d W mU U Ix
z w F- ¢a O O O w
W U O v0 CO Cl) U) LU
w z z v 0 LU
LLI
M �� aLu o a0 ¢
•`� ' Z0 ch rn > w z N V)0 zV zV W Q
Y g� p CO 0 aF¢- �W �W w� 0O
' C U gLU >- w z F-W w� w� mF w
d } ZLLI d F- F-
m w gm z a- a o �� ¢W ¢W (� o
ww w O� D o O� �w w OF- O
O O O LL m U O U) f0 > O.m N Z N z a cn U
CL
�z _
N M M coC4 m M co M co M M Go
M
0
O
J
Za
0 LO
O N
N =
y
V O
C '
C W a c
Y v _
OCQ E a
c a N
Z W
• m
U') W in
0) V o
O N
r '
LL ° a
0 t= a
V/
co�. OQJ'fA N N r- O r v
O W M zO O _O
g
N O
O Cl) O O O Cl N N M O O O
Nr
O O
O Cl) � lf) O f0
co (.) N N O O O
d W W o Cl) O O o N
M o 0 0
�a
w
o a m Q mLO LOm
Z co CV N N C C ^ N 'N N CO
W W
V N N. v 1n il)
LU O 0
w W rn rn rn rn rn L rn � rn rn rn
' LL a oo co a a 0) a' o °' co m N
~ O O O O O N N M O O O
' fw" � �
N Q 00 CO et `7 LO — 0 co co N
W O O N N NO .N
M M co M M N R
' Z O O O O O O O O
U z
a
O w C.)
' m mm
ti
d C _ = w z
u F_ F V O
_ I 3 a
Cl) Cl) CV)
O
Q N N N Z U-
0 W
Q w Q Q Q Q Q V O
w F- m m = Q �
0 w w w 0 w 0 U ¢ wa
L S Z ►- Q Q a o 3
z o o n 0 0 0 U' o z
U m w w w o o a w m O
.� m 2 K K a a a ¢ zQ }
Y w �� �� U U U p J Z
' L.LZ ZZ ZZ Q Q Q Z O U C7
�- �- ww w �U)
m w w w w� w� w w w WQ W z
O J m mp mo LL U. U. DU' O w
o►...f+ a LL O r- N Cl) N M
crZO04 m
co Cl)M M M �' a � V V
1
0
1 _z
0 z
0 3
w
J ca
Q O Ia 7
W 0 t0 l[1
Q Y Y
o
D Q 0 m
LL g 3 a
UJ LL w
ZZ w
LL) 0 S
0 N m
v m .
r H lA d
LL z
O o .
0 ti
0 Q} O O O O N e- t0
CY Z Z m m _O O t71
W = 0 - O Cl) LO LO O O O O Cl) Iz O O O O N
LO to to to LO n LO LO Lf) LO
OOCD O O O O O O O O O
LL rn rn rn rn rn rn
p O M t7O O O CO
o �a 0 0 s 0 0 0
w
o Q
Z fn D <DLU LLI N N OD N N N
U Q D o oo 0 0OD o o 0
LU 0
R' w rn rn rn rn rn rn rn rn
0
O O O O O) O O
►- 0 0 0 0 '0 0 0 0
wa a a a a v v a a a
N Q O N N
� O OOOOO OO
Lr)
LO to to to to f-- to to to to
Z O O O O O O O O O O O
U Z
O
O
CD
LU
m U)w
Q y N
7 7
a E E
CO m
z v v w W w
O
.O ¢ ¢ O > > uj V) U) w
N U w w w w
a z o C/) V) co co Q
�f g O z >
v Z a w w w w ¢ a
1 o
►- U Q w z z z z w ¢ Q Q
d W LU w o ►_- qa O O O O
i m w w
D O O O D D D Ir _
Y w v � v v L) v a c�i� cin z vii O
_ w o cn. cn O cn z
O z C v v L) ww z zj z�
co w U w = w w w w w w w9
O O w a -� w w w w i �w t=o
n
moi+ LL O " N Cl) Gi N
cr Z v to co n n n r co rn tr ai
v v v v v v v v v v v
'n m
V
m �
O E
E F
J m W
.. W
Z m
O m z
L x h a
m w
0
w♦� ~ a
V CJ
v
O
CL X 0 O E
3 a
a LL
1. m fW
L _ 8
V W o vii c m
ZU LL c c o
In o w m h 5
N m m m G
r
CUCD o co
\/) di O a}co N O O O to O O
W Q
V a a V a a
CYZ Z m O W G) O O O
v OD OD M 1z to OD fD O
W D 0 U l` M .- N O N ` N ` N
to Ln (n Ln co n o 5; (o (n
Oo 0 0 o O o 0 0 0 0
rn rn Q rn $z rn rn rn
ao ao M � LO coo (o
co 0 N O N Zco 0 N
w w 0 LO
O O O O O O O
i OO a
w
C5 Q rn rn rn rn rn rn rn rn
Z w ON N N N N M M M LU
= ll') In 1n
rl-
(O
LU
w W m
MO N v u) M (O N N N
Ip In (o (o O (n (n N
O O O O O O O
. i w
N a O N M M N R L M (o (O O
�
W ` r r r N N N r a- ` (`
u! u) 117 to (o to O LO (n to (n
Z O O O O O O O O O O
V Z
a 0
� d w
V m m m
Q 0
~ U 0: U
aLU w
cc p z w a a ¢ z w
_ w z _ z Z F-
_
.O Q w a cn o U
v J F- w f- O X 0 O
N 0 LL
W m la- z w w = Q
Q w 0 o o W z o z
ca � o z ~ o a z LL
Q 0 LL w a U a O o
U
W a z w H W � Q
H w w W w w LL
Z W
w it
w Q LLO w LL LL O p O
Y w w Of
OU- 0 �_ Oo w O z w 0 p o
I m a w 0 F*-m 0 aw 0 �< O
m w w H W =W w w W LLL J w w
O O W cn0 J z w cc _ w Ix w
CL EL lb
r
Z N M
� 10 LO � � w) � Lo ui LO co
O
J o
Z
0 °
�( D n
Cl) m W a a
¢ ° € E
U- � d cg c4
L_
w m
z 6 v a a
lot
c = o 0
a
°m
H O
LL `
CO o
VJ W 0¢>-N N CD r N r O O O Co O
W Q
Z
W = 0 CD N N O N O O O O O O
1� co to co f0 w CO (O (�
I.L O O O O O O O O O O O O
` LLOSI � E2
Co U
M N OD co OD O
_ (fl N \ N O O OO O
W w O O O O O O co
O
w
Z fA w O N
w O O O N N N
1 w
U Q M co °D t0 c0 (D (D to c0 (D (D
W O
LLI rn rn rn rn rn rn rn rn rn
O r n (o to
O N N N N M fh 'O O
LO n r Ljr) LO ir> (n to c0
0 o O O Cl o 0 0 0
we v v v v v v v v v v
uj rn rn to rn rn rn rn rn rn rn rn
W N Z N N N N 52 f7 O co O
O n I- O M) cn W) (n w co c0
Z O O Cl O O O O O O O O
CU
a o Cl
W U C0Oo
LU�
FQ- w
N
z
O ¢ J LU ui LU
¢ O It 2
¢ V Z F D z
H Q Q O v w m U
N p F- Q w w z O w
Q o z w � O w w
W O Q O w w OR ►- Z a
S` LL� cn j 3
d W U w W ¢ ¢ D LL 0 o z o Ow
U U LL z
Q U g N p
W -i Q D LU ►- vI ~ a
L w U IY f- aU) w z V W W z J
C w w ~ t}_-w w OJ z O z
•L F- V O pa Q w w U3 m O
H
O LU O O O U t=n io U IL Q
a
4'Z N
Ln LO u0 '> (Oo co CND (Co ttoo CD (coo coo
C
R
O
J �
Z
m
O
rn
Qcc
� w
Y E
O Q. Q
LL g r
L L to c e
0) 8mc
M
O N cy
LL
0 � m
V) LU M 00 fD co n (N Cl) cm CD apIt
e-
CY Z z O D) Q DI
W D 0 fl-IT N v m O v
Q. O IT ` r N `
O) co CD CD CD co
O O O O O O O O O O O O
LL O)iz :
CO C', - - Q N Z N N N N N
U W n � i n n rn CD o m co co
Lpa O O O O O O O O O O O
n
w
ZN N N N co N N N r--
N
H co n A i n aD CDcD iD cD to
w o
0 7
CL O co to to IT O O O M N (: � m �
.. co n i n i co o CD (D co CD
O O O Cl O O O Cl O O O
Wa V tt d' a R et
_T
N Q o 0 0 0 v o 0 0 " f4 Cl)
F cD n n i �: aD co cD
cD to 0
Z o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a 0
C aw
m CO co
CO) ~ w `` Cl)
d Cl) O O U O
t+ _ m z LL) H W
C/) F¢-
J 2i w O
•0Z �CL LL w U) z
0::i J 0 H w J Z W
U1 F- 0 LL LL H W Q LU f
Z z Q
w w O0 L)O O WW Q Q c~n
z
co H JJ w_ 0 W
lL m cn CO
m m m z z F- w J
d Z W ¢¢Q � Q
~ V Z w j w wa J Q� ►w- z W
i ? 00 �� z z �¢ O 00 O w
Y CO �v. z� w w za , z0 F- wUJ, z w
0= Q� J J Qa Qcn Z OJ LL
•L F- cjF- Q2 Q Q QW QQ �Y Q CO O
U w0 w w w� w�- o OU U w }
m w 'v m H H a a F- F- =Q O O t_-
O O N O (1)cn a d co U) m cn m -iU
o
a O
Z Go N M Go O a-
cD CD cD co cD co c0 co Go Go Go Go co C) On n n
P-
�J C
O
i
O
`o
m
c
Cl) o
0 a o
C4 E
Z W z o
Q+ m Z C
O
w C
W C
O N ai
LL c LLI
C Q N
O w m
//^� 1 C0 Z
V/ Q Y In a0 M (- N N
V Z Z m O 01 O O O)
w 0 Z N N N O N \ O N O O
�r co to co n n r-
0
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LL rn rn rn rn rn rn rn rnp 23 rn rn
co
N N \ N N O N O O
W W to O O 0 O O O O O O O
o a
n
w
Z co 0 n n r N cli ate- N v v
LLI w
W � �
cr- wv v v v c v v v v v
a.
N N N N N N O OO
O O O O O O O O O O
LU
N fll M O n aD aD n ao O O
W z N N N N N N MCD w (`
Z O O O O O -O O O O co
O
� V
a N O
O wU n m
' EL LLIco O
U) CO
U F- U'
J
_ Z F-
F-
D Q W p p
[aN O W U) o z z z zZ
J J J 0
Q W O Q LL
¢ W W W W M Q Z Z
g z W .
(Un v~) co u~) C _ =w
Y
W O 0 Z = _ = OO J Qo Qo
H !- I_
F� F- W Z QZ W WO WO
U M W_
F' U
OH �O U UOW D
O Z fJ - m WM LL LLLL >- w
LL
Y U) F- g 0 0 0 IL) a 0z �z
CO Z U U U �� Z_ as QO
D W W O N � N U W H w W �
U O ¢ ik it 4k W W Ln J O Z O
O O Q' O 0 O W W W Fw-OU LL OU
�J aT
3 Ez z°N
M In f0 n n n o0 O O O
n n n n n n n n n ao co
0
_z
O
H C)
a a
C 6i r w
G 3 y
J
Q Y m m Q
o
a ¢ E m
IL
N (n
LL w O m O
Zc PD
O (0 0
N 0 m
Q
N o g
LL CO Q
COLL
v a '
F— Q N m
(n w O¢} O n ao co (c to
W Q
CY z z R R -Ta a q 'ITv IT
z z � m O O
LU 0 O N O N O r N O r O
n rn n n n 'n n n n n
Oo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LL
cp p iz O N O N O m
W W O O O O O O O O O
o �a
w
Z LU L rl N N ' 10
Z N N r
LU W
U Q rn n n n n n n i is
W
� w rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
a c o Z : o z o 0 0 0 0 0
F- n t: am n t- n n
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
�.
w v v v v v v v v v v v rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
N ¢ rn i;s o co n o (D 0
W N :z C` : O O O cn O Cl)
Vr co n rn cc rn ►z n r, m r.-
0 O Co O O O O O O O Cl
Q z
C O O O
O W U (D o 0
m a.Lu
Q O 0 0 v c
00 0o W w w
Ri = m 20 20 to U) O O
,O Q = Cl) i2f F-z gga gga ¢ Q w w W
N ~ ix
mp ¢M ¢w Quw z Cl) ¢ my
O ¢ az �a m_W WW O O Dw z_
Q 0 ow
i Jw �m LL} LL} Q ¢ ¢ a' za: 0
7
> �W �w �_ Z OV w w
W LU 0a aw �C9 �C7 m Wt
1 .Q
F-- U( } WZ a' W �W U U — Y� co
1� a� O
om x- � 02 m m D mF m
i m oW mW LL0 xm xCX D D H Om WLL O
D 0 W O w 0 0 z w UZ w U U U 2 z LL
z z 0W z LLJ z w w zQ wO 0
d W� W5 Hm �a F-� w w UW F-
`- U >m . am WCCO z3 z� z z 2 px ag w
m W w2 w2 _jD p0 00 O O ¢ m0 ww
O O a¢ m¢ w 2 -�a -�a U U c7 CJ
a iL
w O N
Z
N CN Cl) LO
00' CO Go EcocoO co co O co Go
O
J
U
C
0C14
m
_ � w
m
_ o
Q
2 w �
Cl)U s
O CL a m N
h
LL g a tu
_Z W
m U
U
a f N w
=O W U co
O N 0 W O O 0
LL
O W a C C
a a a a
wQ} co n r Cl) M M LOO
W Q
1- v v v It v v v v v v v
Cf Z z rn Q Q rn rn rn rn Q m Q rn
O 0 Cl) LO v V o r v io to
U
Q, r :z z N N z N N
i � i n n r r- n i t-
o o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LL v v v v v v v v v v v
W rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
V r M Wa v It 0 n v in
n n n n n r n n n
•�, co
O W W 0 O 0 o 0
0
w
a LO LO Z w N N N N M M N N N N
H w
W D
v v v v v v v v v v v
� W rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
O co O N co 7 ^ M
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wv v v v v v v v v v v
rn rn rn rn rn rn rn rn rn m rn
N
F-
CD n n t- r- n n n n P-
Z o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V Z
a 0
O WU
m aw
_ cn cq Z z w
to w LU
co z w = ¢ z =
= w CO ax dx Cl � CL CL 0
w U) w H OO 00 � _
O Q F Co Q z zm O 0 D
O p � � w w LL O
Q w ai Y m Qz Qz > > LL _
W > w z0 z0 Y w w Q a
0 -j = a Q F' Q F- m =co =0 z W
3 �U > uQz ¢o CDm (Dm 0
d W OZ Y w ¢ ¢ ¢ z- z- o
►_- �o = W 0 z3 z� 3 zZ z� = o
�m O a.00 ap Z ow ow It co 0
Y W0 z ° a 0LL ULL 0 �� �� °o U-
C7� O WW O zD —ZM � Ow �W WQ Z
,L mo m❑ 0 VJJ 0J D� t-p
m w~ Zz O aui 2z 2z cn W UJ co 0� mw
ww wWw w 00 00 a =)Q =)Q wx<
O 3 F-0 a w z UU U a ou au w¢ w�
Ze- a N r
O m
J
Z
OM mLL g Nz Y J O
f0 a' op }
o O N m
°w 3 0 >
ui o& co 0
a H LL
V (n
Q Y L U. z >
O
U.
(L
m� w w o
o D w
Z W y a: W O
-Cl: Z O a
a w LL
N l0 a_6 LL w
0
O 04 O04 y
r UO = LL O W
a= cr
o
LL O mW w U Z
<
'�' cn a
V/. LU�.. o Q>-In O O CJD
O N O
W Q
ZZ O m O m 0) O O)
�W N Z N Iz
N N O N N N
1.1. O O O O O O O O O O
LL m
CO o N N to tD N
I' ww O O O O O
g wa
n
w
�, Q rn rn rn rn rn rn °' rn
zW co co co N N _N N N N N N_
W
°D n n °p
W � O
wi
W rn rn rn rn rn m rn rn
a M Lo to to O to O ip
O N
W 0) C" 0) 0) 0) 0) 0)
N Q N R N)n — m — 0) O) tp
~ O O O O O O O O O
Z
V Z
a 0 0 0
D wU c��o m Cl
m U)U)
= J
d 0) z OLL ��LLI M H
' V = ~ W Q o- Z ZO x m Q z
O ¢ Z x v w w wz a a U =
w
y O OU H
Q w 3 �m z �v) mo z z w o
0 z w_
� W w wa 0 w0 0� =Q = = W O
a
d Z LL OLL >O c=n x0 QO XQ C0 CO z vi
►� F- O ao 0 C w 00 Z F- F-3: H H
a.� w O m w O w
W O 0 MZa' z OJ �� �0 z Z' Z
i Z F av o0 0� Zm �a z~ 0 0to
Y U w w� ZQU ap pU pp �� U U a 0
w x �~ hQ U- ZH LL LL O W
4) COco �LU om a:LU 10 0w :? z Z Yw H�
U O o`> CL-j zz �w wz ¢� ¢w wa
m w W- 0w x Ow _,o W-w wo w w F 0:¢
O >m Wa U(7 Wo oo 1%Q E= F= cow Qk:A CLw LO �
Z W m
O (D O) O) O W a) O O
OIn 0
w
C0 w
_ = J
J w w LUa
0
Z
,. O Z Z w w
y
r a a
(A w y 0
}— ,g o Q 0 z
0 0 O a
C � �
�G/ W o o a ar o
CO CL ul
LL Q Y C 0 a ~ 0
Lu 0 w
CL R' F, 1- w z w Ld
O w O O O O LL Z O
•� w U U LU
Uw r = 0 a O
Z ii LL 0 O h W LU 0 U) Z
LU
O 0 LL CL y W U co =O
J J O ~ m (n W O
O N > > o O w m v
\ a a 0 �" F > J K 0
0 LU LU
z z f 0 (0.) a vi z
0 Q O (c CO (O O O O O (O M
' (�( Z Z 0) O a) 0) O O O O O O O
v p O N n n (O O O O O P
W V N N O N N N N N N N N
n n rn n n n n n n n
Oo 0 o O o 0 0 0 0 0 0
LL rn rn rn rn rn rn rn rn
Go V O
N to O O O O
(O N N N N N N N N
C w w O O O O O O O O
C �a
W
p ¢ rn rn � rn rn rn rn rn rn rn rn
W W N
OD CO CD CO OD OO CD GO CO C\p
W 0 0
a a O N n O O O O O
O N N O N N N N N
W
O� O 0) O O T O O Q) O Q�
N Q
W < m N O Z N N N N N N N
C r- n rn 1,-
z o 0 0 0 0 o Cl o 0 0 0
C 0 0 0 •
W U C o
IL LU
V m Cf)V
_ M �
J
N w W Q W
++ Co LU o
w W
R = cn m LL
O Q y_j o-' O
•V J J LLJJ Q p J ZLLJQ [Cm O O
O Q m m a OU IL 2 w
N � m w 0 zF- ZQ� 5 mLA- m v
Q a a LU
o O LLI -J w ��Uj LU �w O 0
LU Z Ix
a a O W �z L)LL. 3 w W 0
1 _ o W w o� Hw x x F-0
F- O O O U �� z z m m 0~
y w w g p� oQ a a LL_j
i = O O w W z O2 Qm 0la-
cn � M� Cm7 00tH �} �z �w �� 0 0 zm
d W� w� Z o0 ikiy V5 z0 aiY ¢ Q Opp
F DQ �Q =< _� o� �-a a? i--w
�i U Ow Ow m ►-a a0 'Ow �_ =W
WW w X w� 0 mZ xx Lu(L
O O Wm crm W co0 0Q WF F-Q)fif = 2 (nom
N (V (V M V LO to n t0 CO O
Z
0 0 0 0 0 O O O O 0 0
0
J
L
_0
I—
to
Q Y v
0 d m
C N
LL w
w
z w m
o ;
U') H a
O O c r
0 N _c
wE
2 m
LL (O w
LLI L O y o
♦�r/ U
VJ �W„ 04
p¢ to Cl) LO C47 °o °o cn Cl) M Cl) IT
W
F- V d' R et V
CY Z Z O O O 0I 01 0) a) O
D Q N to LO LLY a0 Cl)
LU U N N O f` `O O M M M O
r. n m ao co ao co ao co rn rn
Oo 0 0 0 Co 0 0 0 0 0 0
IT
LL Oi rn 0) m rn rn
CO p N N N O
,;5
O r O M
o �a o s s o 0 0 0 0
0
w
CO Q rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
FwZZ Z
U— ¢ ao ao ao coao ao w ao ao Go m
LU p p
n
w w rn Q Q rn rn rn rn rn rn
a N to a1 O r
F O O O O O O O O O O
W 7 V' Q
O� O e O O 01 O
W N N N N N Go N N N O O O
n n n r n n n 1- co O c
Z O O O O O O O O O O O
U Z
a O
W
w
= J
y Q OF- cn O =
G1 cA U ooz Z QZ
V U p I Q
cn
LU � w pz ¢
fel! Q w F-- 2 p (D co w w
N O O z � O w �= w w
Q W C w = w iz w o
¢ U)
z w
d W F- w w Qa pQ Zip p o
w p J F-
F- < Q = dO ¢ ca Q U
w O ¢ � d' Z H ¢w J O
D
L co wQLL
O LL C-)O� Z Z O
U O VCO 0: >-LLI U)
N
N
H z � O
m w QO ¢ �� w ~ ¢ wto
� Z O �O >
O 'O =U a 0 c It m of0 vi c=na ¢
a
a �Z co 0 o
1
m
0
O
J m
m
Z
p U
r E
C
ro
W
Y m
0 a QLL
a
m
z W L
o c
._o
LLT m 0
LL E�
O N c m
— r
LL (`p E j
U)
a
O
VJ Llj co❑Q}fn N -M (O O O N r tp (D N r
LU
z z
O M O O to � O O M aD
W U OD Q) a) 0) O) a a
I..L O O O 6 O O O O O O O
LL
° to to M 1� LL')
Q W 00 0 W O O O O O O
o �a
W
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
Q
z 0) LO 0 04 C
Z (n ❑ 1� to In O O O N M N W
W W ` ` N N N N N N N
Q J CD O O O T O O 0)
W ° ❑
3
tL' W rn o_) m rn OQi M rn
a M O O O O O O O M n Q
CSO R a O) 0)
O O O O O O O O O O
H (3) 0) OQi
W Q O O O O O O O O O r
U Z
a O o 0
O wU CN N
o0
m aW
cn cnLij a z W w
N F.. cn z_ WLL
1 � Y Z _ _
= U Q O ° g
•0 Q w W❑V LLO 0 Z w ❑ Cl)
U) ai❑ �W w U O z Q O
Q �w w� C7 O � _ U
z
w XF- J H Y Q LL Z
m> Wo Q Q O W O
O X a U
_ �❑ Z ui z LL 4 z fn > _ _ It
LU ¢z X0= Z W z j = �°
i g m WF m� z O a O U U-
D
LL
Y vw z�o v oLL O 9) w ° O <
= oM Or z O v~i 0 ° o o ❑-2
x_ z > z�
• F- aw w� w O ❑ Cl) w a w QQ
m w O�Q w0 z w U Q a w w z
O O — U)❑ NU ❑ C7 Q U' W ❑ ❑ ❑J
LL O r N Cl) Q CO P co O O O
0
0
O
W
Q o
w
61 w
N� z
LL Q Y w
z
o d < w
Zw m
_ Z
O
O N
L�L/
V U
JO Q (n CD Co CI. r
D a 7 R a a a
CY z Z CA CA CA CA CA CA CA CA O 01
Q LO N N N 00 O M M
w U `O N N N N M N N
n/ m O) O Co O) O) Q)
LL O O O O O O O O O O
CL m Obi OSI
zis to N N N N CO N
CD � LO OO N � N N N N N
�a o o o o 0 0 0
O
LU
z OD GO CD
Q OD
H � w rn 04o 0 0 0 0 0 0 0
F-
LU o
ww rn rn rn rn rn rn rn rn rn
N N N CN
N N
O O r O O O O O O
' w 0) a) Q W Q m
N Q 4 4 v O N N N N N N
W :z Z �O N N N N N N .N
L Z O O O O O O O O O
V z
a Q
aw
v m (1)U)
= J
d
a Q z
= z z #
.N w Y o Q
U
Q O co m H Z U
W w m -i M o w w z
01 m Cl) 0 = a w � 'S z
= o z w 2 � LU
s ~ a �-
~ U z o N Q z w o O z
w w U Q w w O Z 0
z
L D U) > o 0 z Q m ? 0 Z0
0 U
Y U U Q U Z c9
U 0 Q U Q �p z O
Z H
m w D co 00 d U Q 0 w co W W N
1 a u O
Z co OD MS2
M M v
r
0
Z 0
O �-
2
ay
O a.
L J
Yn-n W
Z O w
z �
o 0
O
J
N LL F
O O O
U 2
VJ di Q a N N O N O r CD r O O O N
CY z z O) O O
W 0 N N N N N O N O N N O
�O O O O O Or CoO O O
ir Q 1w v Q a
O O T Q T
7z CD M CD Lf)(p U CD N N N O N O
o �a o 0 0 C, o Co
a
W 'IT 1w IT %rV v
o a � e Q 9
z N Q O O O O N O) .�-
LV � O O O O O O O O O O O
W Q Q
v v v v v v v v v v v
[Y W rn m rn rn rn rn rn rn rn rn rn
a to co CD P- Co � LO f, iz iz
O N N N N N N N O N N N
m a a O O Q1 am
Cl O O O O O O O O O
rW � � � � � � � � � � �
W N N N N N N N O N N N
O O O O O O O O O O
Z.
U Z
a 2
LU
a.LU
V m Um
co
= J
vi a cn. a D
O m i W w - Q
= a O w m 5 m
NJ =O ,� O z u. a
QL-U w w � a m oz a 0 w
06 a 0 O W o P:5?
a m
a Q N X O� Q w U
= a O w a 2 O W- H o6 W
1 ~ U m z -j li a d m �z z Q O
L g LU LUm F- O O m ai a m m w a
F- w a U-
D Yw z w z S z zo o w
a LL o a ¢ d m= w m o
H W F- LLI m W LU Y
m LJJ ?LU W a m W W W Y O O d
O O — O F- U c� F- U I- F-wm
a �o r
NwA" az c vNv- cn� v v v v P- OD v
r r r r
0 .
O
- .
� z_ .
o
6i _ / I \
o CO
o
<
LL
w0 Lu
�
2 . \ ) )
�
04
\ \ \ ) \
U) w o<r q � 8 - CN « 0 0 0 LO
e
CY 2 LU
k ƒ $ a I I I $ a a e ' I
w D § § § k § § § q q § k C14
af
o k § § § § k k § § §
F-
0:E a I a I I
o p
� / � §LLI
. o
/ § J J J I I I J a I I ƒ
2 m Q
& & _f _d f_
k k § § § § § k k
w \ \
0
1= LUJ ' J J J J J J J I
. co m §. R R o § G g §
R k § k k § § § § §
S - - - - - - - - - - -
e e e e @ e m e e e @
2 / § d § m § § q m § 0
f @ G @ § § 0 § 0
§ § § §
a . 0
ca� I UjF-
'
� ca
w
§ / / § w
0 e Q
? 2 § §
� \ \ \ m
\ E §
d » R E _j / <
06 ¥ LU w ° c
\ k / § z \ § k \
/ § cc< / § § / $ a
m � e = C < D § q §
2 2 § § > % q < § m Cl) ° o m
Cl) @ <
C)
LU 2 §
2 § k / 2 2 § a
@ o w e W , , §
\ j ./ \ k / \ / \ \ } /
� .
2 k \ � cl_ ] § \ 7 ? 7 $
� .
' Y
O
O °
ti
J < F O
' O
z V m a
O N m d W
0 0`6
N w w 2� 2
w h
U) W y C W
Z w O K0 Z
C LLI O m Q O Z
" Q Y < W Q: 3 LL N
U) 6 W Z 2 Z
O a ¢ LL IL <LL
o u
w a7 O LL >U)
z ac
Z H U Z
In w m �p
O N w z O
Z 2 H °< U
LLO O 2 a.COO
�� Z QLi H <— >
A W p¢ co Cl) N (O LO L r O
/LU ¢
V Z Z
O M LO U') LO `n aD to aD
W C.) r r N N N N N N N M
�y O O O O O O O O O O O r
U-
p N LO N N N N N N M
co r r
It It ww O O O O O O O O O
�a
w
ZLLI
LU p p
w w rn rn rn rn rn rn rn rn rn
d a CV o v co v co C
O N N N' N N N N
O O O O O O O O O r
w
N Q O N O O O V N h
W r r r N N N N N N N
O O O O O O O O O O r
Zr
V Z
a °
° aw
m COW
_ � a
w
dCl) �
r 2 F- ¢ ~ = w
j -j LUp w cn w w
NQ w Q U W (1) z Q p
N p U) � w Q w w z J f- ¢
z ¢ p
Q w m o a F
zU U O p t4
LL 0
.a LL
F- w p p W W w Q Y Y-
(.)
►`� w H O z a U v per, w w z
m a a w ¢ )0 mp
Y vi C p a o p o o� a z� 00 LLI oa
d J ¢ LU
O z O Uw L)WEw wp
J = L F-w F F- F- F-J P w a p
CD w Ccn
L ¢ z x OF- Om ¢ Q� wZ w
O O ¢ ¢ w d Zln z �m p_ �0
1 a c v m O m
r
0
O
-i
z . . .
0 &
<
&
ƒ 2 .
o § .
LL w
Z04
�
0 )
LL` � . }
� o
U) Lijc< « c n CD n - to o c Cl) co 2
w
z J Q J § I a Q S §
W q $ $ ® ) k ® , .
Q
F-
U- § . J I § I
o p «_ f q ® a ®
� \ §$
. �
LU
6 k § k § k k Cl) Cl) § k $
z Ew
= C
/ / / § § }
e e § 2 d e
w �
ƒ w - - It - - - - Lo - L .
a e 2 e e e e m
Q d § d d
N � J J J J a J a I $ I W)
F-
Z
J �
a §_ CD
8 S 8
@ IL§ \ / / /
2 U)Q) . .
/ _§ . ca F-
§ Q) k
< � w i
cu <
\ j \ kz / w m / W� \
_
§ E w §§ 7 $i �w < U)z 2
Z w o U- m�
3 j 2 ƒ§ 2 C) zi �q § z << §
F w o0 <e F- =w l « z� .
% < \ �/ zz <Z $ z RW E
LL
L) /� < �w k z w �� -� } o- z
M §§ k 0z / k\ c \W j . � \< \
\� COz k wCL� �0 w w -i\ k
$ Ix o W 2 wo o .ow o Q =I w
@ ww w =ƒ < �z o� E w CL ix e
C) §w < 7>- § Uk § EF F- of q
O _ of m w_ omo 2 Of U) . z \ c)IL o
/ § 2 E / f f 7 ) �
� .
0
N
L_O__ N
Q W
O a.
LL W
z cr
U.)
C3) a
O co
LL co
O O
VJ W o Q Y U) M N . CO
Qr
? -O W) to U') M to LO � o to
LO UY t
W U 09 N 04 w N N N N
O N r N N N N N N N N
co Q Q Q Q e e?
04 M N10 C N N
O w Z N N N N N N N
O
n
W
Q T _rn pLOj t7`I Q) � G) � � a)
Z T n N 1'.
n n N N
LU W
U Q � � N NN N N N N N N
W
LU rn rn Q Q a) rn rn rn
n' a rn rn m is c`o 10
r N N N N N N N
N H rn rn rn rn rn rn Lf) Lf)
W M Q M M M r
0 f- r r T N N N N N N N
Z
U Z
a O o 0 0 0
p wU o o
V m �U
J N
m m m N a.
w d Q Q ¢ Z LU
z
cu
2 z z w w z¢ a a
U) w g g W W a a0 0 ¢ 0
H IX z a 0 Q' R�W O
0 O z F- F F' F- W W Z LU UJ ¢ O
z z
0� W co u_ OU z z O 0 o F-V w a Of
2 w z. O O F- F- z 0 -� 0 0 Z
Qf W ow D0 O z z w w Y U- = m OLL�
co 0
LLoov ��w o o co ow
LLJ w� ti w w O O m zp O O aW
i m g a 0 O 0 z z o �o z 0E-
Y ¢ �¢ z F- � CD o ww
W oz m O O WF- WF-� Q} _' ¢ F-�
0Z w (A NLU LLI� 0~ m 0 wW
� v w F— > > z� zea �M 2 -1 F-
a) W O w x w w W F W F-cn w 0 w w O co
0 20 w W- Of F-cn F-cn¢ wU m m a¢
O O
w z N M 'IT to to to (O I-- OD tT 0)
��lJ CD co CIO CO tlO 00 CD OD CO 40 Go
0
z
O N
Cp
' C Q Y
oLL
a a
Z W
� o
rn
O 04
LL0
0
Liio¢>cn n o N N 1--
o
C) Z z Lf) LO Lc) LO O O O
cl
� p 0) rn rn rn rn rn rn rn Cn rn rn
N M M co N O Lo (�O N
W
w U N N N N !RM r N
O N
N N N N M M M (h tali M M
co as N CO � fLl N I
N N O N r N N
O � N Nm M M Cl) (+�'> m Cl)
O
W
p Q Lc) Lr) U') LO LO W) U) Vorn LO rn
Z 00 r co N N t`M
W
M M M Cl) M C7 Q M M
W �.
' a W Q Q Q Q Q Q LO Q Q rn Q Q
Cp Cl) M Go pp pp f0 N v
p N N N O N N
F- N N N N -+f M M M M M M
N F rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn rn
Q !n N N COpp Cp (O M
W N N N O N N
C9 Z N NN N f7 M Cl) M M M M
Z
0 O R
O W UCO fl)
O O
O O O
CO
~ Z
d O Q
O Q Z
= U WW
N p v ¢ w
Ouj _
f- a. ¢ W
3 Q Co2 w Q
d WQ w w
W w w CO
W O w > H LU w X Z rn = ': N
WLU
n F OO N (n _ 0 Z O
m m J
i z -iZ Z W W Y Q -
= Q DQ LU d 0 U cn w CO O z
d w� a a M m m w LL z
L U ik =Q fn !n LL o o Q _
O LLI o o n3 � � W
Z 0 rn 4 rn rn 0) rn 0) rn rn
0
0
J
0 v
N
O
o
O CL
a
a
w
Z
w 0)
0 CV
LL
O
O
VJ FF- 0 a
n( Z z tl') tt') tl9 to b tf) to In to KY to
t.J � O 41 O� O� O� O� rn rn O� O� O) rn
O M M M M O M v et v
H
LL LO h N M N U, M N U) U M
Q O O 01 O O
CO N \ M M (� � r Gozz
O wCl) M M M Lf) M It 'aY Q
O Q
W
Q Q 0) Lr) Q rn e rn rn rn a) u)
Q m O ` � � rn rn
Z w W r M N N N M
W
U a D
W 0
w Ln to 0 U) L U) Lf) LO &0 U').
rn O O O O rn rn m O O am
d N N N 6 M � O O O h �
O :zZ
F- M M Cl) M C7 M Q
W LO LO LO LO LO O O O U) O Ln
LO LO O LO Ln
W ¢ N N Cl n O O 1- O)
C9 Z M M Cl) Cl) M
Z
a °
O a W
= m U)co
O_ fw--
z H
N o j 3 ¢ w w
a
Q W U j w
oLLty ?� m
' m x
Cf 3 p D ¢ ? ¢ Z O
G1 W a w F ¢ z w
LL Z O cL w U F- O
U ° CL 0 N 0 W w Z W a. a Z
W Z
W ¢ Z a co Z W
Y m Z = m W W a m W H -aa
1 C ° w 2 w U O p
d w H w Q OLL w Q w w w J
� U z_ U Q w a0 z 0 U) U) a W
O o � w W U �
a ►�o N M
Z O N N N N N N N N N N
O
O
J
' z
O N
F=
� w
pC Q Y
O CL
O
LLLL
z
w
U o
W
O N y
1 to
� N
0 _
O
LL
¢}N M M M Cl) N N Q Q Q
Z) 0
'LO Ln Ln Ln Ln LO Ln Ln Lo Ln
Z
V = O O O a) e O O O Q O e O)
� Q r v c co ao ao LO
W U
(� p v LOO c v er v v v v v v
LL tf) U') Ln LO LO LO Ln Lf) U')
o 0) m Q m Q 0) m T 0) Q T
Cp v Q N Q Co CO CO N
o �a Q
0
LU
o a LO LO LO LO tn LO LO Lf) LO
' LU W N co N N N N N N N
Q Q Q
W
W Ln O Ln Ln Ln Ln Lf) U) Ln to Ln
O m O O O O ( O
� a � r •N N � Q n
F-
W Ln Ln Ln LO LO LO Ln Ln Ln Lo Ln
N F- Q O Q e z O) - O) m T
¢ '- N N Q Q h
C9 Z v v v v v v
a ° Cl
aw
CO U)V
z
o
1 O w o 0
_ 0 w a:'v L
J O W 0 w. W
N ¢ w 0 w ¢ qQ j
¢ C7
oif W ov o O 3: > w w 0 O o
LU F- o > o wm
3 z ¢ w w W 0 ¢ m. LLJ 00
W F- m J m o _z � Y a uj m
_ ¢ W N F- W O JQ
~ w w S2 O ¢ as cn
w L 9 a of ¢cn
L mv w cD v z w "'c~�
C Z D w w 2�
d O� Fes- I m d � FE O, z w
Im O O w O N 2 o O C0g O 00
CL
O I� n co O _O0 C)
Z CD
N N N N N N N N N N N
i
J
z co
O N
(� Cl)
Q X
d Q
LL
_Z w
w to
rn
O
LL t0
O
V) w D Q}fA N N CO N O O O co 1�
W�/ Q N a0 O N O O
W O Lc) er '� to u7 tp to L,) CO CO
r
CO co U N N M � iD O N \0 a0
0
w
1 Z fn CO CO N v co W
F_ W
to LL� i[l LO
Z: u') tp t1y (O Cp CD Z
W
3
w rn to rn rn rn rn rn Q e rn Ln
d p N N N N O N CO CSO n
F- V to � Lf) CO tD tp
N F e Lr) e rn rn m Lf) Lf) Lc) m rn
LLQ Fes-- N N N N C7 t` 0 N ch N
0 Z Q Q U7 tf) to. H7
Q Z
a
wU
W IL LLI
NC/)
y+ 0
� _CD U s
Q _ LL H H Cl)
W cn z- 0 U Q
OF O J J ~ Z
Cf s z z w
2 a Ov v = to
F— F- ws cn
W ' z W w w = s O O
Lam. D z co C/) Q O Q cn
Y LL } }W W w c
d Q Q Q z 0 0 w j W Q
. a F R z z c s F. I- co
m w W a a i a ¢ O �
O o (n � � w w U o
1_� CO _O C7� Cl C N t0
�,�LI Z N N N N N N 04 N N N 04
0
J
0 ti
N
N� W m m
LL Q
0 a n
LL 2 m m m
' `o `o m
4
O N
N
N m y pLL
O
C C
O O O m O
U�
W Q
Z Z m Q O O O) C)
W = L) O O z OO SO O OO N N
n/ N 0) CY) U') U') to 00 O f0 ?--
0
�O O O Cl O O O O O O O O
LL m 0)O O) O m O) O) T d) a) O
(O ❑ n O O O O O O N 4 N
00 U W N rn 0) � U) LO c0 rn (o h f�
�a O O O O O O O O O O O
0
W
o ¢
Z Cl) ❑ N
W W
UQ N co Go LO ao rn to r n
W ❑ ❑
0' v v v v v v v v v v v W rn rn rn m rn rn rn rn rn rn rn
d a O° Go co LO r.- N O
O O N N N N O N
i O
N 1� v U7 h f0 P I�
O O O O O O Cl O O O O
et v v v d' v v v
W
w 0) (D 0) O Q T a Q a) O 0)
N Q O N N N N O N O O
t: N 1z f� U') h n n
Z O O O O O O O O O O O
V z
a ° O O 4 O � O
Z
0 LO LO
Q W
LO
o
ca
NW o
C J
~ ❑ W
O O W LUcis LL 11 U) Fj
2E LU z5 LL LL W
O Q z z a z z a
¢ U
WO o o a O ¢
o Q Q Q W w M o U) U
.� U, _ cn� LU Z
W ° 3 Ow Z V U z
(0— w U w a CL w LL
W O UQ UQ w U. 0 wQ - 0
Y
' oo WW ¢ ¢ W C-)
w o w z
CLL
U J U J W K Q F=—� O Z 2 u
m w 25 w CL 10 F-
U Qw aw 3 ¢ � ~�O w E a ¢
�f+ a w° C) N m N •-
Z O O O O O O O O O O O
U7 LO U7 U) U7 U) LO U1 U) U) U7
0
J .
Z Q
O_ \ \
°
6 \ 2
? 2 ƒ )
o
$ § \
z !
LO §
S » 2 2
. k k
LL
@
9 j §
U) w _«n o . n n 2 Cl) o _ o o ®
w
D .
CY 2 k I J J § I ® J J I J
w q k G ClG ƒ 2 Q q § co
o § C. § § § § §
e
ƒ J $ $ r J J
o p G § k § Cl)
� / §
0
/ §
z E w Q_ f_ % - 7 04 «
w § R §
§ § § k §
x w I I J I J e I I \ $ J
a. k k m k . a C14 f r.-
a) § § § § §
w I a I $ § I J I
~ < ]k k k CD \ 2/
§ z a a a a § § §
� J z o 0 0 0
� z
o _
0-§ j j
U)U)
LU
co
� o o 0 &
X co 2 0 0 z k ■ § &0
° Cl) n m g 0 z z ? E§
/
m o 0 o m w w w z z
§ << i E b w nLL LL § §2
w &
<\ k k k b 0 0 0 \ §§
.� w / Cl) ' E F - § § § .
@z w I I ¢w �o 0 R
R e R w ƒ w w
\ § \\ �2 �2 LU �z 2 2 ] §<
2 D 0 e5 F- e5 §5 w < o o 0 �a
] wS �\ &� 9\ oa <� J ¢ < o� §/
c aE Eo Eo Eo io �o § g Fw nm
■ w 02 w/ W/ w/ m/ &F- w wLU E�
C) ww E§ E§ 0 §§ /§ x 5 5 0 Oo
.� W-LL z0 �0 �o U-0 w0 < 0 o <m a�
- -
N n
k E § § § § § E G §
LO to Ln W) W) « G G
� . .
0
0
-i
� Z
0 q
Q
Z 6
0
LL
uj
Z i
%
0
LL
§
�
w
c< m ® 2 « y e - e «
D 0 .
F-
J � § Q � § § S % § $
§ 3 k q q m § @ k ¥
/ R § § § i n n Cl) § -
ƒ I a m I J 2 $ Lc) $
o f k a k R K ¥ 04 e
$ LU W § § _ § m a -
E �k
¥
/ § J J § k k §
2 E �
\ § e § § d & a #
wcr c
-
CL � CN \ \ � §
� _ p & ƒ §
F d d d & ® § n
§ I J � J J . § Q %
~ ® w Q 9 TR Q \
k Z § d § * k
Q .
Q
I 08 8 n 8 8 -
' §§ ) / / 2 \ §
d mm . .
k n n \ m § R
� k i m % § -1 / 2 /
? « � U w S b a § w q
/ a. 0 o § / / z -j ) e z
k } / w < LU � \
0 ! o w z a
cod K w w § - < § z � §. w w
m §§ a w k z z @ ®
w w o
CO m
Q
/ ¥ § / &/ E a z F- _ § E
% w { U 2 \ b w \ z 0 0
§ I & < < w w § k q E
A // j m §/ / . jm \\ il\ \¥ <w <w
F-
L) n I c � o< o >w >
LU
LL U) 2 CO <m < $§ ƒ2 is E2 I� ƒ7
�a. . .
kn c c r-- co « o %
Q G $ Q Q G G - Q @ G
�
O
J
O
M
' c (D CO
O a Q
LL
Z W
10
O C
LL0
V) di D Q fn N O Ln r •-- O to Cp
CY ? O LO 0)) LO
T G) 0) 0) 0 LO 6- m LO
N � O N
O M to Mto t[) 1 j
QO O CD 0) O 0)a) O W
(Q N 6
0 (-)
a M iri ch v v v v in W)
0
W
LO Lf) to LO LO
ZUJ o �,
F- F- WN ch -
=) '7 R V tp t!7
W 0
n
W rn Q Lc) Q Lc) rn Q rn rn ami
d O N Q O P
O N N M M v N
F- co M en M to W) to
N fW- Q Q e Q - - Q U') Q Q
W Q N N M M v v
N
CD
co m
LO
Q Q O
O W U C m
m V)cLLI LLIN
ui
NJ ~ U U Q
J
d
C/) LL
Z LL
ccO U O CL O
2 ►- U x � ")
H a 3: 3:(0 Ucc w LU M
w
QU3 CO g ¢ w z ¢ m
O 00 w z U uj � m z
d �M H z z c W U Q
LU 0
LLL` m ~ LL m � c7 cor+ w O 00 m � Z W
i m �p �O O Z Q M Z) z Q V
Y m ve v¢ z m 0 wz m a w
y mw mw R 2 O 0� O w
F- m W Q 2 F- Win (n W LL Z LL F- z m
In w Qw¢ w w� ¢w ¢ �� o w mQ a�
viz v)z it Wa
� u. v
O O o�
a LL O
Z N N N N N N N co N N N
LO to to to to Ltd M) to Ln to Ln
O Z U
U
J m _
_ ~
Z 0
O Cl) 0� n J
0
uj
L LU ui
U Z
U) H M w
ZO W
n CC
C D p W
0
w ~ W 'S
C7 CO } co
W w
Q Y w -j to pN w
O d IX =LL � v w 0 H x
y 9 a. w O Z U w
CO Qf a �� Ow U W
Lu' Z ' LZL N ZOZ Z C9z p
0. UaU U
WU w C _
0 0:0 c st
CA z NO �~ �ti N O [C
O N w 0 LL L)z0 ¢ ow 00 E a D
0 12
Z w O Wy U j W w
(O C �� U W�- z� " O O
U Oy W HZ CaZ w a
Ur^) W N O O O O O Cl) r O
Vl F- a N M M N N
z F- Ict v a v v It v v V Ui
0 Z z Q Q Q Q Q Q Q Q Q rn a,
O LO w v v CD CO M v h
O O Cl O O O O O
N
LL _� Q m m
co 0 N O O LO co co v N N
0
�a o 0 0 Cl0 0 0 0
W
Z w W N CD a0 O O aO _ r
WN N N N
U Q M C) M to K aD N
W 0
W rn m Q rn rn
CL a L a Q
O N N N �
F- O O O 0 0 N
' w rn 0) rn rn 0) rn Q Q Q Q rn
H Q O O � O N 2z N N co
~ N M Cl) aV '7 co CO r• N
Z O O O O O O O O O O
V Z
O O O O
W U C COO COO COO COD
m EL w C4 C0
_ z
CA j O
aA U O O w
'V LL W
N ¢ O W W U _ _ U
W U U O m
FIx-
a w IX 0U U o
i H W W W O W W U
,a = O 3: O O O O F- F- �S2 w
~ ~ Q W W U U U LL 0) U
F-W U
W -W, cU) coN O O O Z—
w �
L) �o v ow a
U W wLL
d z OU O5 w w w co z z www ou
W CA Cn M U) W w U =Z
m W F- ayi W W W J U� W�
1 a U a U W- U a a m a F-
O O O r N N
O N vi Kt
lL O N N Ch tri M C'. 0
�Z O O O O O O O O
O O O O O O O O OO O
1 O
O.
JLLI
z
z �
a
O N w
M
o
i
Q o w <�
Q �LL
Y Wz
O a a MW
m�
LL 2 W
z w
o) (on
O N aw
' ❑o
wj
V) FW- ¢>-co o O cl- O r r N Cl. N
LU
CY Z ~ e e rn e e e v v e u�
O N C`7 c0 W O
O O O O O O O
LL N0) N CO a a)
p N V\ r M
ww LO n o 0 0 0
W
' O ¢ rn rn
Z co 0 co
� N
1- FW W co
w
' a W rn rn e e 0)fl- °'
o ZZN
O to O O N
' W rn LO an
N � °> rn
W Q O N O C'7
0 r r r
' � Z O O
C.1 Z
C O o
O W U N
m U)V o
= J
y a zLU z
cc w z
V = � o � w ¢ Z� Zf- Z� � w
Q m w o W c7 W_j W� W_j z z
y0 C7 0
o ¢ Z g o m wz wz wZ O v
1 � g LU o � LL
i wQ wQ wQ Cl) o
C 0 w z ¢ =a =a =a O
a ¢ ~zzz O
d ¢Z
Z zN
� rQw
zr00z
CD W =o z a Cl) nv gm gm gm Mm
L D W 0 J U - W W W X W Q O Z U
Y o g W z o� ;g o° o[cY[ o° �W F-
co -i
f- -� W OR' O �W Y¢ Z� ZW Z QO
¢
Z U p p . >w R w j Z j Z j Z a w F-
m W M } 0 W!-x co ¢a ¢W ¢n.W ¢W :3W D
CL O O O O O N CV
O O O O O O O O O
r
0
Z M
O M
F-
Q Y
O aLL
Q
Z W
N� �
LL U,
O N
LL0
U) wp Q.>-L'n r N CI. N (�• (�• M C,
W Q
O
O e LO LO Ln tn e O e to e Q e
W LO N Mm M r
U N N N N N N r N
O r N N Cl) N Ln kr)
LLL U7 Ln M tf) LA Ln 1(1 LA Ln
co N M Ul) 04 r N N cliN O O O)
O �Lu 4 r N N N M N in )
O Q
W
LO an LO to
O Q rn rn rn rn
Z Cl) p N r CD C)LLI W
� N :z
C14
w O
n
0: W rn LO LO Ln
LL Cl) v
N N R �V
D
to
N H LO LO rn
W
CL
Z
V
0 O O
O W W m cmc
m
(1)U)
O O
r; Co Zw Q
p F-CCO 0° z z m
m Q
V J w Z 0 p
N ¢ Ix
Z O Q Q ~ O
NO ?� m cn m Z
O U U O Q W p p = >H >OQ
LL ZZH 06
}0) w
WOLL Q U O O m 2p
C-) z U z U U U O in Om a
W = O O O U =Q =p w
Y p U U U U U Z Zw Z�j Q
' m {_ O� O Z Z p F. `' C)
d 1p U W W LL LL U F-a F Q W
H O W W U Ll LL z f ~ I-f'" z
.L Z ZZ ZZ W
m w wF- w w w wQ p0 p0 aF
O O Q 0Ln LL - H a �a pm
LL O N N M M CM IT to ui O
LY Z O O O O O O O O O
04
LL pi N
}
O W a N .�.. a N x
CD N 00
LLI U
Yip a O _ @ C z
n 8 m >t O
d C N m be U V
N f0 N C d C
Oc c c a � a
ce) o y
N
0 m 0
�c
Ucc
Cl) D 2 v w
O W
O f7 t0 m C4 f0 M (1 f7 N N
O
U
Z
OM m O co co co N N M M co N N
m a
z rn rn w co go co co
U � � b m m co m co N N W
o a
0] W
' O 3 vrn w co co W
co co < e m to
� 0 N N N a N
r �
w LL
0 Q R < R 7
� W Ol O W Of O
' Q r n n r� r w
U0,
O O O O O O O O O O O N N N
Q W O Mrn W TT W W T
(n a N N N N N N N N N m O
a a a a a a a a a z w
CDC, co M V) m Cl) V) m M Cl) m Q z
00 j z rn W w w w w rn W e rn rn a W
W f7 (7 lh l7 Cl) M c0 M W m t�+ a a
O U N N N N N N N N N N N ` ` O W V
O W a a a a a a a a a a a Cl) w
> >
W w w
O rn rn rn w � rn � m w � rn w
O n n n n � n n r n � n v is r
W N M {}
z
U� z
F- p h c 0 1O o o c o v
z c7 c9 r P r n N N b r f0
OWU o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V CL LUN
G a
m
app,, Q �
a a
cc w
o
z
y = w N
Q Q O U a w w
F- LL a > >
O w w W-
U w w o U cow a s
CO LU }
41 w a v F Mw -i p M Q Q
_ > i z g <n x a a w r
Z m z LL Q U
Qi 2 O w w to H Y w O O co y
M a a w m o Q W cal a o
w Q' J
w w W W O = W z_ 0 a O U
ui
W z F- z
' M U O w Q a C) (1) U F O
cn (n U vi v) U 3 o a a v) W W F,
CIO
ab M O - O N aO
CD �O n aci
= p�'wZ; C%l 04 cm
Z N O N O a N O NO l7
w
O >
O Z [D m m m m m m m m9 9 m m m m m Q.
1
' N
LL
O O N
a }
,Ja
J N Y o
OLU m
ZZ a a a a Z
0
m�' m t 2 a U
C L
1 � �
z � N d N N
0 2 f6 c6 /6 fD
7 7 7 7
O O j l6 M c6 cD
M O V N N N N d
U
O UtA
1 W
Q 0 N N N N
E'— a U
_ (n
r Z_ Q
Z a oIn ao CID co ao (1) m ao N co N
a �
m �
w w o m
Z n,
0
� O
o a
CVD
e a a a a W a W W W
r (/I N N N !Z4 a
I- ce
LL a
W W W W W W W O> W W W W
Q j 1 W ID I a ch
O O O
O O O O O O q O O O O O O O
W v R R v V V Q v t7 l+f C7 M M R m
� � � W
U a Cl) 0) c`7 In m O LL) to N co co co N W VI
1 0 N N N a a a a = L
W M Cl) c7 f�1 C W N N N Cl) N N Cl) N W
' o a a a a tnv
0 W _
W W W
J C) W W W T
O N N N N r n n h n n
W C! a
1 Z
U O
Z
Z w0 0 0 0 0 o O o o o 0
Z O O N N M R co O O O v
1� O 1n O N La n n n ;z 9 N
m O c0 m N N R N N N N N NV
U W U o o q o 0 0 0 0 0 0
ELL
V
= N
d
m
W
H
•� Z
H 2 Z Q
Q
Q O X O W W
F-
°m Cl) a O O
' O w D w to 0
w ai Z w 3 m a s
D U U W W R' r W J m a s
1� F Z Z Ir O D Q U Q N
+' W O U X n. Z x m
L H O U Q ¢ w V) UO a I wa v) Q a nW D
Y U z U U w � C7 § a - m a
C w 2 � Z Z za w w = x uNi V
L o o LU J J o w g a w a ° g o
ma U w w U u_ a m m U m U
OU Q 1n O O O CD O O O r t7 U)
O N N M V co Orl O O O I
Z m m con m o 0 0 0 0 0 0 0 W
O to O m m m m m m m m m 0 o m o o W
U N Z m m m m it
V
Vm
9 Q
OD
ID
aFN
`L aO fl xvg m
cc w
M a zCY c a
a ad
m o E -=m 23 =z m
C C W CSC _.. }LU
H N N
A' Q w C CV �•.Y y t0 z W �..�
W W 7 0 O)N dtp Z
z 3v v 55
O< •� m U
=
E2
-i CtsC y F
O N G) OQ Z?5L MI) y
rn O y y 3� g a) D M m
U d r
Mm N ` m 0 d W U m 0
O Q F 0 3 F-N�.a cr
Jw
p N O M tD C7 CO N
� U
O Y
N_ W co O W
Q GD !7 N N 00
a av v
Z C) C) C)
rn w rn w
Q
O Gp m N h o Z a
F-
V F-
U
C)
rn
0)
o a 0) 0)
r L O a a N N N N N
LuLL M m 7 8 t0 a0 {0 P N
W Luv R < ? v v V < a N
W 01 O W O O T m W O Q1
p a O to a in to W
Q p O O O O
a a CM H m l0 Go h h f7
O O
O O O O O O O O O
Lu `C) W (—D O) -e
0
g U) CEI
00) ) W
D S2 P-4 O O N N N COLU
' M f`7 v 0 O0 to m a
CO W < st v V v v v v v h z 0
co > 6) 0 0) 0) 01 O) W W 0) e W Q L J
lw w co N ` N N N Q7 N N OD N N W (�
' p w a a v " in r i
1
1
III PROJECT INFORMATION AND STATUS
' D. CONSTRUCTION PROJECTS
d. BID PACKAGE N0. 3
Issue: The Board authorized the office of the County
Administrator to enter into a contract with the low
' monetary responsible prequalified bidder for the
construction of the 210, 000 square feet - 144 bed
acute care Merrithew Memorial Hospital at Martinez,
' Ca.
Action: A current schedule of; the preliminary submittal
' process, Notice to Proceed (NTP) and, projected
start of on-site activities is attached. Bids were
received on January 31, 1995 . The Board authorized
the award of construction on February 7, 1995 . An
' award letter was submitted to the contractor for
contracts, bonds and, certificates. of insurance.
The contract date is February 22, 1995 and all
' bonds and insurance instruments have been reviewed
by the county for compliance. The project labor
agreement was executed on February 16, 1995 . A
' Notice to Proceed (NTP) was issued for April 3,
1995 . The contract allows for eight hundred and
fifty (850) calendar days for completion and the
target construction completion date is July 30,
' 1997 . Work on the site will effectively begin
on/or about July 3, 1995 . The general contractor
and construction manager have mobilized and are on
' the project site at this time.
Stats : RFI ' s 148 total
' 107 answered
41 outstanding
1
Submittals 38 total
' 20 answered
18 pending
' Page 1
O'BRIEN-KREITZBERG
' TRACKER
Project:MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL
Contractor:CENTEX GOLDEN Processing Time
Outstandin or Recently Retired RFI Lo A-,Receipt to Review
g J g B-Schedule Return Vs Actual
' Outstanding-Not received or logged as of print date C-From Review To Contractor
D-Total Turn Around
Recently Retired-Received/logged/sent to Cntr within last(1)days of print date
Date Printed: 6/1319510:23:11 AM
Hot RFI# Description Spec From To Due From To A B C D
Contr Review Date Review Contractor
❑ 4004 ANTENNA MASTS 05120' 3129/95 3130/95` 4/14/95 1? 0 0{ 75
® 0013A BOX COL WELDING 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
❑ 0038B INADEQUATE RESP TO#38 05120 6/9/95 6/9/95 6/24/95 0 0 0 4
❑ 0(167 RWUOD CONFLICT W/T1E BM 15410. 5!22/95 „'5123(95 6/6/95 1 0 0 21
„>. .
' ❑ 0075 SLAB @.TOILETS 5528,5530 05120 5/30/95 5/31/95 6/14/95 1 0 0 13
❑ 0078 FM 200 TEST PROCEDURE 15365 5/30/95 5/31/95 6/14/95 1 0 0 13
❑ 0079 EQUIPT LAYOUT @ RM 1101 11001 5/30/95 5/31/95 6/14/95 1 0 0 13
❑ 0081 ELEV SILL SUPPORT ANGLE 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0082 SLAB DEPRESSIONS 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0086 MOMENT CONNECT @ BOX CO 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0087 BEAM SIZES 05120 5131195 5131195 6114195 0 0 0 13
' ® 0088 MISSING DIMENSIONS 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0089 CANTILEVERED BEAMS 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0090 KNEE BRACES 05120 5131195 5131195 6114/95 0 0 0 13
' ® 0091 ANCHOR BOLT CLEARANCES 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0092 ADDL GUSSET PLATES 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0093 EXTERIOR EDGE DETAILS 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0095 MISSING CONNECT DETAILS 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
' ® 0096 CLEARANCE ISSUES 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
® 0100 CONNECT DETAILS 05120 5/31/95 5/31/95 6/14/95 0 0 0 13
❑ 0102 ALLAN BLOCK WALL 01080 6/2/95 6/5/95 6/21/95 3 0 0 8
' ❑ 0103 FOOTING/STORM INTERFEREN 03300 6/5/95 6/5/95 6/21/95 0 0 0 8
❑ 0104A INADEQUATE RESP TO RFI 104 03300 6/9/95 6/9/95 6/24/95 0 0 0 4
❑ 0106 STRIPPING WALL FORMS 03100 6/5/95 6/7/95 6/21/95 2 0 0 6
' ❑ 0107 WOOD DOORS 08212 6/7195 6/9/95 6/24/95 2 0 0 4
El0108 FIRE BARRIER 05800 6/7195 6/9/95 6/24/95 2 0 0 4
❑ "'•3001 C A,S,M REVS'IBl";' ' 05120 3YL7/95 �3l28/95 4 :5/25%95 1,'. 0 0 7<7'
❑ 3006 CONDUITS @'ADM BLDG „ 16000 5!23/95 ;5/25195 6/9/95 2 0 0 19'
' ❑ 4004 CONSTR PARKING `• 01500 5/10/95 Sf 10/95 ' 5/24/95 0 ' 0 0 34
❑ 4007 (E)FEEDRS-E WARD POVJBI2 16010 5/15/95 5118/95 ' 615/95 0 0 0 26
❑ 4010 � E WARD CORRIDOR 09100• 5/24/95 5!24!95 I 6!7/95 -0 0 0� 20
' ❑ 4010A•. ' E WARD CORRIDOR 09100 5/26/95 „;5126/95, 6113/95 0 0•: . 0 18,.
❑ 4011 VOID 15885 6/15/95 0 0 0
® 5003 JOHNSON CONTROLS 15970 5/18/95 5/19/95 6/19/95 1 0 0 25
❑ 5004 WON DOOR 08329 5/18/95 5/19/95 6/19/95 1 0 0 25
❑ 5006 TOILET ACCESSORIES 10800 5/30/95 5/31/95 6/30/95 1 0 0 13
❑ 5007 STANLEY MAGIC DOOR 08460 5/31/95 5/31/95 6/30/95 0 0 0 13
❑ 5008 MEDICAL EQUIPMENT 11700 5/31/95 6/5/95 7/5/95 •5 0 0 8
❑ 5009 O/H COILING DOORS 08330 6/1/95 6/5/95 7/5/95 4 0 0 8
❑ 5010 TELEPHONE ENCLOSURES 10750 6/1/95 6/5/95 7/5/95 4 0 0 8
❑ 5012 NURSE CALL SYSTEM 16750 6/9/95 6/24/95 0 0 0
Review Stamp
O BRIEN-KREITZBERG 1-Approved
TRACKER 2-Approved as noted
' 3-Revise and resubmit
Project:MERRITHEW MEMORIAL HOSPITAL 4-Rejected
Contractor:CENTEX GOLDEN
Processing Time
Outstanding and Contractor Priority Submittal Log A-Receipt to Review
B-Schedule Return Vs Actual
Date Printed: 6/1319510:25:25 AM C-From Review
D-Total Tum Aroouu Contractornd
Items shaded are past the due date..
' Sub# Spec# Description From To Due From To Review
Contr Review Date Review Contractor Stamp A B C D
❑ 012 15010 SPENCER PROPOSED SUBST 5/19/95 5/22/95 6/13/95 3 0 0 25
❑ 013 02200 TEMP SHORING DESIGN 5/22/95 5/22/95 6/13/95 0 0 0 22
❑ 014 15410 FDN PLUMBING 5/22/95 5/22/95 6/13/95 0 0 0 22
❑ 017 01540 CGCC REPORTS 5/25/95 5/26/95 6/27/95 1 0 0 19
' ❑ 019 03200 REBAR FDN LAYOUT,BAR 5/30/95 5/31/95 6/21/95 1 0 0 14
❑ 020 05120 STRUC STEEL FRAMING 5/30/95 5/31/95 6/21/95 1 0 0 14
❑ 024 02511 ASPHALTIC CONRETE PIPE 6/1/95 6/5/95 6/26/95 4 0 0 12
❑ 025 02700 PIPED UTILITIES MFG LIT 6/1/95 6/5/95 6/26/95 4 0 0 12
❑ 026 02715 SITE DRAINAGE MFG LIT 6/1/95 6/5/95 6/26/95 4 0 . 0 12
❑ 027A 15365 HALON SUPPRESSION SYST 6/6/95 6/6/95 6/27/95 0 0 0 7
❑ 028 05120 BOX COLUMNS 6/2/95 6/5/95 6/26/95 3 0 0 11
' ❑ 030 05300 MTL DECKING SHOP DWGS 6/2/95 6/6/95 6/27/95 4 0 0 11
❑ 031 03200 LEVEL 1 FDN SHOP DWGS 6/6/95 6/6/95 6/27/95 0 0 0 7
❑ 032 05120 HERRICK-MISC PLATES 618195 6/10/95 7/1/95 2 0 0 5
❑ 033 05120 HERRICK-W SECT COLUMN 6/8/95 6/10/95 7/1/95 2 0 0 5
' ❑ 034 05120 HERRICK-BOX COLUMNS 6/8/95 6/10/95 7/1/95 2 0, 0 5 .
❑ 035 05120 HERRICK-BEAMS 6/8/95 6/10/95 7/1/95 2 0 0 5
❑ 037 05120 HERRICK-BENT PL LAYOUT 6/8/95 6/10/95 711/95 2 0 0 5
Activity Orig Early Early 1995
ID Dur start finish EB MAR APR MAY JUN JUL AUG . SE
13 20.27,6 13 20 27 A 10,17 24 ,1 8 1522295 .12 ,1926 3 10 17 24 01 j7 14. 21 28 11
AAA0000 0 22FEB95A NOTICE OF AWARD
AAA0100 20 22FEB95A 11 MAY95A WORK PLAN-SS 01010-1.08E ;
pembonal Site Analysis 3/13/95
AAA0200 10 22FEB95A 08MAR95A SUBMIT COST BREAKDOWN OF BIDS- S 01150-1.02A
' AAA0300 15 22FEB95A OSAPR95A SUBMIT APPROACH AND METHODS-SS 01150-1,.0213
AAA0400 15 22FE895A 11 MAY95A SUBMIT TRAFFIC/SECURITY PLAN-SS 1540-1.08
efer to 013 RFI#2
...........................................................................................................,..........................................................................................!.................
AAA0450 0 16MAR95A SCHEDULING MEETING-SS I i1310-1.02B
AAA0500 15 22FEB95A 11 MAY95A SUBMIT 90 DAY CPM SCHEDULE-SS 01 10-1.028**
*Include,Prebid Schedule
AAA0550 0 02MAR95A MEETING WITH KMD-1:00 P.M.
IP ;
AAA0555 0 16MAR95A PROCEDURE MTG.WITH KMD 10:00 AM
,
AAA0575 0 02MAR95A MEETING WITH CENTEX-GOLDEN- :00 P.M.,
................................................................................................................................................................................................................
AAA0600 20 22FEB95A 13MAR95A SUBMIT SCHEDULE OF SUBMITTALS-SS 01340-1.02 1a)Allow 30 day Review time
ANNOMEM R&R 3/15/95 b)Start of construction is
AAA0700 30 22FEB95A 15MAY95 SUBMIT FULL PROJECT CPM-SS 01310 1.02B t contingent upon receipt of
an acceptable schedule
AAA0800 30 22FEB95A 15MAY95 SUBMIT SCHEDULE OF VALUES-SS 01 50-1.028 c)Use 01910-1.02B not
01310-1.04A&C
NTP0000 0 03APR95A NOTICE TO PROCE
' NTP0100 2 12APR95A 13APR95A PARTNERING S SSION=SS 01010-1.16A
a
........... .....................:..........................................................................................................................-................
NTP01010 45 15MAY95 28JUN95 UBMIT,SUBST. LIST REPLACES DIV;F 18E)SS 0166.
NTP01020 60 15MAY95 13JUL95 3UBMIT2FINAL SUBSTITUTIONS-SS 01660-1.03C
ICE
NTP01100 60 15MAY95 13JUL95 UBMITALL DEFERRED APPROVALS-SS 01340-1.02J
' NTP01200 90 15MAY95 12AUG95 UBMIT,STRUCT,MAIN FRAME,HVAC:-SS 01340.1.02)
NTP01210 90 15MAY95 12AUG95 UBMIT'GRAVITY DRAIN,SPRINKLERS,LONG LEAD ITEM
NTP01300 120 15MAY95 11 SEP95 UBMIT REMAINING SUBMITTALS-SS 013401.02)
NTP0200 15 12APR95A 11 MAY95A SUBMIT iAFEn PROGRAM-SS 01540A.06A
' NTP0300 15 05APR95A 05APR95A DESIGNATE ENV.C NTROL OFFICER-SS;01540-1.08A i
NTP0400 15 15MAY95 29MAY95 SUBMIT,PAYROLL RATES-DIVISION!G.10.J.2.A
NTP0500 15 15MAY95 29MAY95 UBMIT.OVERHEAD RATES-DIVISION G.10.J.2.K
........................................:................................................ ............................................................................................
NTP0600 15 15MAY95 29MAY95 UBMIT`ORIGINAL BID:&BACKUP DATA-DIV G.10.J.2:
' NTP0700 15 10MAY95A 10MAY95A D LIVERY'OF VIDEO EQUIPMENT-SS 01400.)
a
NTP0800 30 15MAY95 13JUN95 UBMIT,SITE CLEANUP PLAN-SS 01561-3.01A
NTP0900 30 15MAY95 13JUN95 UBMIT ALL SUBCNTR AGREEMENTS-SS 01010-1.02Y
0SW1000 0 03JUL95 ON-SITE WORK
Fla
Project Sart OBDEC94 NMME!FV7 Early Bar MER ` Sheet 1 or 1
ProlectF4dah 11SEP95 ' Progress Bar O'Brien-Kreitrberg
Data Date 15MAY95 APMEWCddwl AcAvity
Plot Date 15MAY95 Merrithew Memorial Hospital
' Preliminary Submittal Schedule
(c)Primavera systems,Inc.